2025论建设工程合同履行中变更与索赔的关系.docxVIP

?合同编号：

甲方：

乙方：

第一条工程概况

1.1本项目位于（项目地址），主要包括（工程内容）等。

1.2工程规模：

1.3工程质量标准：

1.4工程总价：（大写：元整）。

第二条合同履行

2.1乙方应按合同约定完成工程设计、施工、验收等阶段的工作。

2.2乙方应严格按照国家及地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

2.3甲方应按合同约定及时支付工程进度款，提供施工所需的相关资料和场地，并负责协调解决施工过程中出现的问题。

2.4双方应共同努力，确保工程顺利实施，按期完成。

第三条变更与索赔

3.1变更

1）本合同实施过程中，如遇不可抗力等因素导致工程变更，双方应按国家及地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求及时办理变更手续。

2）甲方因工程需要提出变更，应提前通知乙方，并协商确定变更内容、工程量、价款等相关事项。乙方应按甲方要求及时调整施工计划，确保工程顺利进行。

3）乙方因施工需要提出变更，应提前通知甲方，并协商确定变更内容、工程量、价款等相关事项。甲方应按乙方要求及时调整工程进度款支付计划，确保工程顺利进行。

3.2索赔

1）乙方如因甲方原因造成工程延期、窝工、材料价格变动等情况，有权向甲方提出索赔。

2）甲方如因乙方原因造成工程质量问题、安全事故、工程进度延误等情况，有权向乙方提出索赔。

3）双方在合同履行过程中发生的其他争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可按合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四条违约责任

4.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

4.2甲方逾期支付工程进度款，应按照逾期付款金额的%支付违约金。

4.3乙方未按合同约定完成工程，应按照未完成工程价款的%支付违约金。

第五条争议解决

5.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2诉讼时效：本合同争议的诉讼时效为个月。

第六条其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程价款之日起终止。

6.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款进行履行，如遇到不可抗力等因素导致无法履行或需要变更合应按照国家相关法律、法规、标准和设计文件的要求及时办理变更手续。

解决办法：双方应及时沟通，协商确定变更内容、工程量、价款等相关事项，并签署书面变更协议。

2.工程质量：乙方应保证工程质量符合国家及地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求，如出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或返工。

解决办法：甲方发现工程质量问题后，应及时通知乙方，并提供详细的问题描述和整改要求。乙方应在规定时间内按照甲方的要求进行整改或返工。

3.工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金。

解决办法：甲方发现工程进度延误后，应及时通知乙方，并提供详细的工期延误情况和要求。乙方应在规定时间内按照甲方的要求采取措施加快工程进度。

4.合同争议：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.合同履行：指双方按照合同约定的条款进行合同义务的履行。

3.工程质量：指工程符合国家及地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求的程度。

4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向守约方支付的违约赔偿金。

6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争