小修工程施工合同2024年.docxVIP

?小修工程施工合同2024年

合同编号：__________

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程面积：__________

1.5工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：__________元。

第二条工程期限

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工程延期：如因特殊原因导致工程延期，双方协商一致后可书面协议延期，延期部分费用由____方承担。

第三条工程质量及验收

3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

3.2乙方应在工程竣工后向甲方提交完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、验收报告等。

3.3甲方应在收到乙方提交的施工资料后____日内进行验收，如验收合格，双方签署验收合格证书；如验收不合格，乙方应在____日内进行整改，直至验收合格。

第四条工程费用

4.1甲方支付乙方工程费用的方式为：

（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方工程预算的____%作为预付款；

（2）进度款：按照工程进度，甲方按照乙方提交的进度申请支付进度款；

（3）尾款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程费用。

4.2乙方应在收到甲方支付的费用后____日内开具正规发票。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成工程，每逾期一日，乙方应支付甲方合同总价款的____%作为违约金。

5.2乙方未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方承担修复费用，如乙方拒绝修复，甲方有权自行修复，所需费用由乙方承担。

5.3甲方未按照约定时间支付工程费用，每逾期一日，甲方应支付乙方合同总价款的____%作为违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应准确无误地填写甲乙双方的名称、地址、联系人及联系电话，以确保合同义务的履行和争议解决时能够准确联系到对方。

2.工程概况详细：工程名称、地点、内容、面积和预算等关键信息需详细填写，这些信息是合同执行的基础。

3.工程期限明确：合同中应明确工程的开工和竣工日期，如有延期情况，需按照合同约定的方式进行书面协议。

4.质量及验收标准：乙方应按照国家和行业标准施工，并提供完整的施工资料，甲方应在约定时间内完成验收。

5.费用支付方式：预付款、进度款和尾款的支付比例和时间应明确约定，乙方应及时开具正规发票。

6.违约责任清晰：双方应明确约定违约金的比例，以便在违约情况下计算损失。

7.争议解决方式：合同中应约定争议的解决方式，通常为友好协商和诉讼。

解决办法：

1.协商：在合同执行过程中，如遇问题，双方应通过友好协商的方式解决。

2.补充协议：对于合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，以书面形式明确双方的权利和义务。

3.法律途径：如协商不成，双方可依照合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就特定事项达成的明确双方权利和义务的法律文件。

2.预付款：指甲方在合同签订后，按照约定的比例和时间向乙方支付的，用于乙方开展工程前期工作的款项。

3.进度款：指根据工程的实际进度，甲方按照乙方提交的进度申请支付给乙方的款项。

4.违约金：指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者法律规定，应向对方支付的赔偿金。

5.补充协议：指在原合同基础上，双方为补充原合同内容或者对原合同内容进行变更而达成的协议。

6.诉讼：指合同双方在争议无法协商解决时，向人民法院提起的请求法院依法审理并作出判决的法律程序。

特殊应用场合与补充条款：

1.场合：老旧小区改造工程

补充条款：考虑到老旧小区的特殊情况，乙方需对施工过程中可能对居民生活造成的影响进行评估，并采取措施最小化影响。比如，施工时间尽量安排在白天，避免夜间噪音扰民。

2.场合：学校寒暑假期间施工

补充条款：乙方需保证在学校的寒暑假期间完成施工，