最高人民法院 民法典 建设工程施工合同6篇.docxVIP

最高人民法院民法典建设工程施工合同6篇

篇1

最高人民法院

关于《民法典》建设工程施工合同的合同协议

一、合同协议的目的和依据

本合同协议旨在明确建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保施工活动的顺利进行。其依据为《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和标准规范。

二、合同协议的范围和效力

1.本合同协议适用于建设工程施工过程中的各个阶段，包括设计、施工、监理等。

2.本合同协议对参与施工活动的各方具有法律约束力，各方应严格遵守。

三、施工合同的当事人

1.发包人（甲方）：指建设工程的投资者或建设单位，负责提供建设资金、确定技术标准、组织竣工验收等。

2.承包人（乙方）：指具有相应资质和能力的施工单位，负责按照发包人的要求进行施工，确保施工质量、安全和进度。

四、施工合同的主要内容

1.工程概况：包括工程名称、地点、规模、建设单位、设计单位、施工单位等基本信息。

2.工程期限：明确工程的开工和竣工时间，以及各阶段的施工进度要求。

3.工程质量：明确工程的质量标准和技术要求，以及质量验收的程序和方法。

4.工程价款：明确工程的合同价款、支付方式、支付时间等，以及调整价款的约定。

5.违约责任：明确施工过程中违约行为的认定和处理方式，以及违约金的计算方法和支付时间。

五、施工合同的生效条件和生效时间

1.合同协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同协议生效条件包括：双方具有相应的资质和能力；合同协议内容符合法律法规和标准规范；双方已对合同协议内容进行了充分的沟通和确认。

六、施工合同的变更和解除

1.合同协议变更时，双方应协商一致，签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、生效时间、双方的权利和义务等。

2.合同协议解除时，双方应协商一致，签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、生效时间、双方的权利和义务等。

七、施工合同的争议解决

1.合同协议履行过程中发生争议时，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。

2.争议解决过程中，双方应遵守法律法规和标准规范，尊重事实、注重证据，积极配合仲裁机构或法院的调查和审理工作。

八、施工合同的附则

1.本合同协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同协议具有同等法律效力。

3.本合同协议的修改和解释权归甲乙双方共同所有。修改和解释时应遵循法律法规和标准规范，确保公平、公正和合理。

篇2

最高人民法院

民法典

建设工程施工合同

甲方（发包人）：_____________________

乙方（承包人）：_____________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_____________________________________

2.工程地点：_____________________________________

3.工程内容：_____________________________________

4.工程规模：_____________________________________

二、合同工期

1.开工日期：______年______月______日

2.竣工日期：______年______月______日

3.合同工期：______天

三、质量标准

1.工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行，确保工程质量达到合格标准。

2.乙方必须建立健全质量保证体系，加强施工质量控制，确保工程质量符合要求。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币______元整（￥______），大写______元整。

2.支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。

3.支付节点：根据工程进度和双方约定，甲方应按期向乙方支付款项。

五、竣工验收及结算

1.竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应及时组织验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。

2.结算：竣工验收后，乙方应向甲方提交结算申请，甲方应及时进行结算。结算完成后，双方应签署结算协议。

六、违约责任及赔偿

1.