施工合同框架协议模板2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

施工合同框架协议模板1

合同目录

第一章合同概述

第一条款合同名称

第二条款合同编号

第三条款合同签订日期

第四条款合同签订双方

第二章项目基本信息

第一条款项目名称

第二条款项目地点

第三条款项目规模

第四条款项目类型

第五条款项目工期

第三章工程内容与质量要求

第一条款工程范围

第二条款工程量清单

第三条款工程质量标准

第四条款工程验收标准

第四章工程进度与工期

第一条款工程进度计划

第二条款工期延误处理

第三条款工期提前奖励

第五章工程造价与付款方式

第一条款工程造价

第二条款付款方式

第三条款付款节点

第四条款付款期限

第五条款付款条件

第六章材料设备

第一条款材料设备采购

第二条款材料设备质量要求

第三条款材料设备供应责任

第七章施工组织与管理

第一条款施工组织设计

第二条款施工现场管理

第三条款施工安全与环境保护

第八章争议解决

第一条款争议解决方式

第二条款争议解决程序

第三条款争议解决期限

第九章合同解除与终止

第一条款合同解除条件

第二条款合同解除程序

第三条款合同终止条件

第四条款合同终止程序

第十章违约责任

第一条款违约责任认定

第二条款违约责任承担

第三条款违约责任赔偿

第十一章不可抗力

第一条款不可抗力定义

第二条款不可抗力处理

第十二章合同附件

第一条款附件内容

第二条款附件效力

第十三章其他约定

第一条款必威体育官网网址条款

第二条款法律适用

第三条款合同生效

第十四章合同签订与生效

第一条款合同签订

第二条款合同生效

合同编号_________

第一章合同概述

第一条款合同名称：施工合同框架协议模板

第二条款合同编号：_______

第三条款合同签订日期：_______

第四条款合同签订双方：

（一）甲方（建设单位）：_______

（二）乙方（施工单位）：_______

第二章项目基本信息

第一条款项目名称：_______

第二条款项目地点：_______

第三条款项目规模：_______

第四条款项目类型：_______

第五条款项目工期：_______

第三章工程内容与质量要求

第一条款工程范围：_______

第二条款工程量清单：_______

第三条款工程质量标准：_______

第四条款工程验收标准：_______

第四章工程进度与工期

第一条款工程进度计划：_______

第二条款工期延误处理：_______

第三条款工期提前奖励：_______

第五章工程造价与付款方式

第一条款工程造价：_______

第二条款付款方式：_______

第三条款付款节点：_______

第四条款付款期限：_______

第五条款付款条件：_______

第六章材料设备

第一条款材料设备采购：_______

第二条款材料设备质量要求：_______

第三条款材料设备供应责任：_______

第七章施工组织与管理

第一条款施工组织设计：_______

第二条款施工现场管理：_______

第三条款施工安全与环境保护：_______

第八章争议解决

第一条款争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

第二条款争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起_______日内进行协商；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三条款争议解决期限：自争议发生之日起_______日内解决。

第九章合同解除与终止

（一）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；

（二）一方违约，致使合同目的无法实现；

（三）不可抗力导致合同无法履行；

（四）双方协商一致解除合同。

第二条款合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，自通知到达对方时合同解除。

（一）合同约定的工期或合同期限届满；

（二）合同解除；

（三）双方协商一致终止合同。

第四条款合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定进行结算和清理工作。

第十章违约责任

第一条款违约责任认定：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

第二条款违约责任承担：违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和合理费用。

第三条款违约责任赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

第十一章不可抗力

第一条款不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克