店铺装修承揽协议模板版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

店铺装修承揽协议模板版A版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方（店铺所有者）

1.2乙方（装修承揽方）

第二条装修范围与内容

2.1装修范围

2.2装修内容

第三条装修费用

3.1装修预算

3.2付款方式

3.3付款时间

第四条装修工期

4.1工期计划

4.2工期延误

第五条装修质量与标准

5.1装修质量

5.2装修标准

第六条材料供应

6.1材料供应方

6.2材料质量标准

第七条知识产权保护

7.1乙方需保证装修设计的原创性

7.2乙方不得侵犯第三方的知识产权

第八条必威体育官网网址条款

8.1双方对合同内容必威体育官网网址

8.2未经对方同意，不得向第三方披露合同内容

第九条违约责任

9.1甲方违约

9.2乙方违约

第十条争议解决

10.1双方应友好协商解决合同争议

10.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼

第十一条合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同解除

第十二条其他条款

12.1双方的其他约定

12.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充

第十三条合同的签订与备案

13.1合同签订地点与时间

13.2合同备案

第十四条合同附件

14.1装修设计方案

14.2装修材料清单

14.3其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方（店铺所有者）：指具有合法身份的店铺所有者，享有店铺所有权和经营权。

1.2乙方（装修承揽方）：指具有合法资质的装修公司或个人，负责店铺的装修设计与施工。

第二条装修范围与内容

2.1装修范围：包括店铺的外墙、门窗、地面、墙面、天花板、照明、水电线路、通风等部位的装修。

2.2装修内容：包括设计方案、施工图纸、装修材料、施工工艺、家具配置、软装搭配等。

第三条装修费用

3.1装修预算：甲乙双方根据装修范围和内容，共同制定装修预算，作为支付装修费用的依据。

3.2付款方式：装修费用支付分阶段进行，具体付款比例和时间由甲乙双方在合同中约定。

3.3付款时间：按照装修进度，甲方按约定的时间节点支付相应的装修费用。

第四条装修工期

4.1工期计划：甲乙双方根据装修范围和内容，共同制定合理的工期计划，确保装修工程的顺利进行。

4.2工期延误：由于乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式由甲乙双方在合同中约定。

第五条装修质量与标准

5.1装修质量：乙方应按照约定的装修标准和质量要求进行施工，确保装修工程的稳定、安全、美观。

5.2装修标准：乙方应根据国家相关法律法规和行业标准进行施工，满足甲方经营需求。

第六条材料供应

6.1材料供应方：乙方负责提供装修所需的主要材料，并保证材料的质量与环保要求。

6.2材料质量标准：乙方提供的材料应符合国家相关法律法规和行业标准，不得有害人体健康。

第七条知识产权保护

7.1乙方需保证装修设计的原创性，不得抄袭、剽窃他人的设计作品。

7.2乙方不得侵犯第三方的知识产权，如涉及第三方知识产权的问题，由乙方承担全部责任。

第八条必威体育官网网址条款

8.1双方对合同内容必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。

8.2乙方在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、客户信息等，应予以严格必威体育官网网址，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

第九条违约责任

9.1甲方违约：甲方未按约定支付装修费用、工期延误等，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

9.2乙方违约：乙方未按约定完成装修工程、装修质量不符合标准、工期延误等，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

第十条争议解决

10.1双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。

第十一条合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同变更：合同履行过程中，经双方协商一致，可以对合同内容进行变更。

11.3合同解除：合同履行完毕或者双方协商一致解除合同，本合同即告终止。

第十二条其他条款

12.1双方的其他约定：本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

12.2合同的修改和补充：合同履行过程中，如有需要修改或补充之处，经双方协商一致，可签订补充协议，作为本合同的附件。

第十三条合同的签订与备案

13.1合同签订地点与时间：本合同于____年____月_