必威体育精装版协议施工合同补充合同(4220字)8篇.docx

必威体育精装版协议施工合同补充合同(4220字)8篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条合同文件及解释顺序

1.本合同文件包括《建设工程施工合同》及其附件和本补充合同协议。

2.当《建设工程施工合同》中的条款与补充合同协议中的条款存在冲突时，以补充合同协议中的条款为准。

第三条双方权利和义务

一、甲方权利与义务

1.甲方派驻工地代表：XXX，联系电话：XXX，邮箱：XXX。甲方代表代表甲方负责全面履行甲方在合同中的各项义务和责任。

2.甲方负责提供建筑物主体结构施工图纸、建筑装修施工图纸、结构施工图纸等全套施工图纸。

3.甲方负责提供施工所需的水、电等设施，并承担其费用。

4.甲方负责办理施工所涉及的相关手续。

5.甲方需按时支付工程款项。

6.甲方代表对装修装饰材料和施工班组有选定权。甲方代表对施工质量有监督权，对施工质量不合格的工序班组有否决权。

7.甲方负责成品保护，如因成品保护不力造成损坏的，其损失由甲方承担。

8.甲方在装修施工过程中，对乙方进行必要的监督，当乙方存在重大质量问题时，甲方有权要求乙方停工整改。

9.甲方应确保施工环境符合施工要求，如因施工环境不佳导致的质量问题，其责任由甲方承担。

10.甲方负责与设计单位沟通协调，确保施工符合设计要求和标准。

11.甲方负责与其他施工单位协调沟通，确保施工顺利进行。

12.甲方负责工程竣工验收的组织和领导工作。

13.甲方需按时支付乙方工程款，如因甲方原因导致工程款项支付不及时，由此造成的损失由甲方承担。

14.甲方有权对乙方的工作提出合理的建议和要求，乙方应积极配合执行。

15.甲方有权对乙方的工作进行监督，确保工程质量符合要求。对于乙方存在的问题或不足，甲方有权提出批评并要求整改。

16.甲方有权对乙方违反合同条款的行为进行处罚或追究法律责任。

17.甲方在合同签订后应及时向乙方提供施工所需的详细图纸和技术资料，并确保图纸和技术资料符合施工要求。如因图纸和技术资料不准确或不完整导致的质量问题或工期延误，其责任由甲方承担。

18.甲方在合同签订后应及时办理施工许可证等相关手续，并确保施工环境符合施工要求。如因施工许可证等相关手续未办理完成或施工环境不佳导致的质量问题或工期延误，其责任由甲方承担。

19.甲方应按时支付乙方工程进度款，确保施工进度不受影响。如因工程进度款支付不及时导致的质量问题或工期延误，其责任由甲方承担。

20.甲方应积极配合乙方解决施工过程中遇到的技术难题或问题，确保施工进度和质量符合要求。如因甲方不积极配合导致的质量问题或工期延误，其责任由甲方承担。

21.甲方应确保提供的建筑装修材料符合环保要求和质量标准，并承担由此产生的质量问题或工期延误的责任。如因提供的建筑装修材料不符合环保要求和质量标准导致的质量问题或工期延误，其责任由甲方承担。

22.在施工过程中，若因设计变更等原因导致工程量增加或减少时，甲方应及时确认并通知乙方调整施工方案和预算。如因甲方未及时回复或确认导致的质量问题或预算纠纷，其责任由甲方承担。

23.在施工过程中，若因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）导致工程无法按时完成时，甲方应理解并协商解决相关事宜。如因不可抗力因素导致的质量问题或工期延误，其责任由双方共同承担。但甲方应尽力协助乙方解决困难并尽快恢复施工条件。

24.甲方需确保提供的施工图纸和现场条件符合乙方施工需求和安全要求。如因提供的施工图纸和现场条件不符合要求导致的安全事故或质量问题，其责任由甲方承担。但乙方也应积极配合甲方解决现场安全问题并严格遵守安全操作规程。

25.在施工过程中若发生争议时（包括合同争议、工程量争议、质量争议等），双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的可向当地仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议问题所在。在争议解决期间双方应继续履行合同中未发生争议的其他条款内容并积极配合处理争议问题所在事项；若一方不履行合同义务或拒绝配合处理争议问题所在事项时则视为违约行为并承担相应的违约责任和法律责任。同时双方应积极配合相关部门调