建设部建设工程施工工程施工合同6篇.docxVIP

建设部建设工程施工工程施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX公司办公楼装修工程

2.工程地点：XXXXXX公司院内

3.承包范围：办公楼装修工程，具体内容包括办公楼内的隔断、吊顶、墙面、地面等装修工程。

4.承包方式：包工包料。

5.合同工期：120天，开工日期以甲方开工报告为准。

6.质量等级：合格。

7.合同价款：XXXX元（大写：XXXXXX），具体金额根据实际工程量结算。

二、甲方责任

1.负责办理本工程的有关审批手续，保证乙方顺利进场施工。

2.负责提供施工所需的水、电等设施，并在施工期间保证这些设施的正常使用。

3.负责协调各工种之间的交叉作业，确保施工进度和工程质量。

4.按照合同约定支付工程款，确保乙方的合法权益。

5.负责对乙方的施工质量进行监督，确保施工符合设计要求和标准。

6.负责对乙方的施工安全进行监督，确保施工安全无事故。

三、乙方责任

1.负责本工程的施工设计，确保设计符合甲方要求。

2.负责本工程的施工组织和管理，确保施工进度和质量。

3.负责本工程的材料采购和供应，确保材料质量可靠、价格合理。

4.负责本工程的施工记录和资料整理，确保资料真实、完整。

5.负责本工程的施工质量自检，确保施工符合设计要求和标准。

6.负责本工程的施工安全自检，确保施工安全无事故。

7.遵守国家有关安全生产、环境保护、消防、职业健康等方面的法律、法规和规定，确保施工符合相关要求。

8.配合甲方做好工程验收工作，确保工程质量和进度符合合同要求。

9.保修期内的维修和保养工作，确保工程在使用过程中的正常运行。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同价格为XXXX元（大写：XXXXXX），具体金额根据实际工程量结算。

2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款：

（1）开工后XX天内，支付合同总价的XX%；

（2）工程进度过半时，支付合同总价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后XX天内，支付合同总价的XX%；

（4）保修期满后XX天内，支付合同总价的XX%。

3.乙方应在每个支付节点前XX天向甲方提交相应的付款申请和结算资料，甲方收到申请后XX天内完成审核并支付相应款项。

4.甲方逾期支付工程款的，应按照同期银行贷款利率向乙方支付违约金。

五、工期延误及违约责任

1.因甲方原因导致工期延误的，责任由甲方承担；因乙方原因导致工期延误的，责任由乙方承担。

2.甲方逾期支付工程款的，按照合同第四条第3款执行。

3.乙方逾期竣工的，每逾期一天，应按照合同总价的XX%向甲方支付违约金。

4.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决及管辖法院

1.本合同的争议解决方式为协商、调解和仲裁。双方应首先通过友好协商解决争议；协商不成的，可向有关主管部门调解；调解不成的，可向约定的仲裁机构申请仲裁。具体仲裁机构将在合同签订时另行约定。

2.因一方违约导致另一方产生额外费用和损失的，违约方应承担赔偿责任。具体赔偿金额应根据实际损失情况确定。

3.双方在履行本合同过程中产生的所有文件、资料和往来函件等证据材料，均应妥善保管以备查阅。这些文件和资料将作为解决争议的重要依据之一。

4.本合同的管辖法院为甲方所在地人民法院。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先向管辖法院提起诉讼解决争议；管辖法院作出的判决或裁定具有最终效力并对双方具有约束力。

篇2

发包方：XXXXXX公司

承包方：XXXXXX建筑公司

工程名称：XXXXXX大楼施工工程

工程地点：XXXXXX市XXXXXX区XXXXXX街XXXXXX号

建筑面积：XXXXXX平方米

承包范围：该工程土建及水暖电施工图纸中所包含的所有施工内容

承包方式：包工包料

工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天

合同总价：人民币XXXXXX元整（XXXXXX）

一、合同文件使用语言文字、标准及法律

1.合同语言：中文