劳务分包责任明确安全协议模板.docxVIP

劳务分包责任明确安全协议模板

本合同目录一览

第一条劳务分包范围与内容

1.1分包项目的具体范围

1.2分包项目的实施内容

第二条分包方的责任与义务

2.1分包方应承担的施工责任

2.2分包方应遵守的法律法规

2.3分包方应保证工程质量与安全

第三条总包方的责任与义务

3.1总包方应提供的条件与支持

3.2总包方对分包工程的监督和管理

3.3总包方应承担的安全责任

第四条安全生产管理

4.1分包方的安全生产条件

4.2安全生产责任的划分

4.3安全生产措施的落实

第五条质量控制与管理

5.1分包方应遵守的质量标准

5.2质量检查与验收

5.3质量问题的处理

第六条合同价格与支付

6.1合同价的确定

6.2支付的方式与时间

6.3价款调整的条件与方法

第七条工期与进度

7.1合同工期的约定

7.2工程进度的要求

7.3工期延误的处理

第八条违约责任

8.1分包方的违约行为及责任

8.2总包方的违约行为及责任

8.3违约责任的计算与赔偿

第九条争议解决

9.1争议的解决方式

9.2仲裁地点与仲裁机构

9.3仲裁裁决的执行

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更的条件

10.2合同解除的条件

10.3合同变更与解除的法律后果

第十一条合同的效力与期限

11.1合同的生效条件

11.2合同的终止条件

11.3合同期限的延长

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址信息的范围与内容

12.2必威体育官网网址责任的履行

12.3必威体育官网网址条款的期限

第十三条不可抗力

13.1不可抗力的认定

13.2不可抗力的通知与证明

13.3不可抗力的后果处理

第十四条其他条款

14.1双方约定的其他事项

14.2附件的说明与附录

14.3合同的签署与备案

第一部分：合同如下：

第一条劳务分包范围与内容

1.1分包项目的具体范围

（1）分包方应按照总包方提供的施工图纸、施工规范和施工技术要求，完成分包工程的施工任务。

（2）分包方应负责分包工程的所有施工活动，包括施工准备、施工过程和工程验收。

1.2分包项目的实施内容

（1）分包方应负责分包工程的劳动力组织、施工材料采购、施工设备配置、施工工艺应用、工程质量控制、工程进度保障和安全文明施工等工作。

（2）分包方应按照合同约定的时间、质量和安全标准完成分包工程，并接受总包方的监督和管理。

第二条分包方的责任与义务

2.1分包方应承担的施工责任

（1）分包方应对分包工程的施工质量、安全、进度和投资控制等承担直接责任。

（2）分包方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，严格履行施工合同，确保分包工程的顺利实施。

2.2分包方应遵守的法律法规

（1）分包方应遵守国家的法律、法规和政策，严格执行国家和行业标准、规范。

（2）分包方应按照合同约定，合法合规地开展施工活动，不得有任何违法行为。

2.3分包方应保证工程质量与安全

（1）分包方应建立健全质量管理体系和安全保障体系，确保分包工程的质量符合合同约定和国家相关法律法规的要求。

（2）分包方应加强施工现场的安全管理，采取有效措施预防安全事故的发生，确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。

第三条总包方的责任与义务

3.1总包方应提供的条件与支持

（1）总包方应提供完整的施工图纸、施工规范和技术要求，并及时向分包方提供施工过程中所需的相关资料。

（2）总包方应提供施工场地、临时设施和施工用水、电等必要的施工条件。

3.2总包方对分包工程的监督和管理

（1）总包方应负责对分包工程的监督和管理，确保分包工程按照合同约定的质量、安全、进度和投资控制等要求顺利进行。

（2）总包方应对分包方的施工过程进行全面检查，对分包方的施工质量、安全、进度等方面的问题有权提出整改要求，并有权采取措施予以纠正。

3.3总包方应承担的安全责任

（1）总包方应对施工现场的安全进行全面管理，确保施工现场的安全文明施工。

（2）总包方应对分包方的安全生产进行监督，对分包方的安全生产条件、安全生产措施等方面的问题有权提出整改要求，并有权采取措施予以纠正。

第四条安全生产管理

4.1分包方的安全生产条件

（1）分包方应具备合法的安全生产条件，取得相应的安全生产许可证和其他相关证件。

（2）分包方应建立健全安全生产管理制度，制定并落实安全生产措施。

4.2安全生产责任的划分

（1）分包方应承担分包工程的安全生产责任，确保施工过程中的安全生产。

（2）总包方应对分包方的安全生产进行监督，对分包方的安全生产责任划分进行明确。

4.3安全生产措施的落实

（1）分包方应按照国家和行业的安全生产法律法规、标准规范要求，落实安全生产措施。

（2）分包方应加强施工现场的安全检查，及时发现和消除安全隐