园林绿化建设工程施工合同书2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

园林绿化建设工程施工合同书2024年通用

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方定义

1.2承包方定义

1.3工程定义

第二条合同范围与工程内容

2.1工程范围

2.2工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条工程进度与交付

4.1工程进度计划

4.2工程交付条件

4.3工期延误

第五条工程质量与标准

5.1工程质量要求

5.2工程标准

5.3质量控制

第六条合同的履行与协调

6.1合同履行地点

6.2协调与沟通

6.3变更管理

第七条必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址内容

7.2必威体育官网网址期限

7.3违约责任

第八条违约责任

8.1发包方违约

8.2承包方违约

8.3违约赔偿

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点

9.3诉讼或仲裁

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同终止

第十一条不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力后果

11.3不可抗力责任

第十二条税收条款

12.1税收责任

12.2税收抵免

12.3税务申报

第十三条保险条款

13.1保险责任

13.2保险范围

13.3保险理赔

第十四条其他条款

14.1合同的Language

14.2合同的副本

14.3合同的修订历史

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方定义

1.2承包方定义

1.3工程定义

本工程是指根据本合同约定，由承包方在发包方指定的地点进行的设计、采购、施工、竣工、保修等工作，以达到发包方要求的工程质量和标准。

第二条合同范围与工程内容

2.1工程范围

本合同约定的工程范围包括但不限于：园林绿化、景观建设、园林设施安装等，具体工程内容详见本合同附件。

2.2工程内容

本合同约定的工程内容包括但不限于：园林绿化设计、苗木采购、园林设施采购、园林施工、竣工验收、保修等，具体工程内容详见本合同附件。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价是指承包方按照本合同约定完成工程所需的全部费用，包括设计费、采购费、施工费、竣工费、保修费等。合同总价详见本合同附件。

3.2价格调整

除合同约定的价格调整条款外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面调整合同价格。

3.3支付方式

发包方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包方支付合同款项。具体支付方式详见本合同附件。

第四条工程进度与交付

4.1工程进度计划

承包方应按照本合同约定的工程进度计划完成工程，并及时向发包方报告工程进度。

4.2工程交付条件

工程交付是指承包方按照本合同约定的质量标准、技术要求和安全标准完成工程，并经过发包方验收合格。

4.3工期延误

如承包方原因导致工程进度延误，应按照本合同约定承担工期延误的责任。

第五条工程质量与标准

5.1工程质量要求

承包方应按照本合同约定的质量标准和规范进行工程设计、施工和保修，确保工程质量。

5.2工程标准

本合同约定的工程标准包括但不限于：设计标准、施工标准、验收标准等，具体工程标准详见本合同附件。

5.3质量控制

承包方应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全程控制，确保工程质量符合本合同约定的标准。

第六条合同的履行与协调

6.1合同履行地点

本合同约定的工程履行地点为甲方指定的地点。

6.2协调与沟通

甲乙双方应建立健全沟通协调机制，确保工程顺利进行。

6.3变更管理

如因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。

第八条违约责任

8.1发包方违约

发包方未按本合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失。

8.2承包方违约

承包方未按本合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。

8.3违约赔偿

违约金的计算方式为本合同总价的一定比例，具体比例详见本合同附件。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点

争议解决的地点为甲方所在地。

9.3诉讼或仲裁

如选择诉讼，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼；如选择仲裁，仲裁机构为甲方所在地仲裁委员会。

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2合同变更

合同生效后，如甲乙双方同意对合同内容进行变