学校卫生间翻新施工合同2024年版版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

学校卫生间翻新施工合同2024年版版

本合同目录一览

一、定义与解释

1.1卫生间

1.2翻新

1.3施工

二、合同主体

2.1甲方：学校名称

2.2乙方：施工单位名称

三、施工内容与要求

3.1施工范围

3.2施工标准

3.3施工时间

四、工程质量与验收

4.1工程质量

4.2验收标准

4.3验收程序

五、合同价格与支付

5.1合同价格

5.2支付方式

5.3支付时间

六、工期延误

6.1工期延误的原因

6.2工期延误的处理

七、违约责任

7.1甲方违约

7.2乙方违约

八、争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决地点

九、合同的生效、变更与解除

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同解除

十、必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

十一、法律适用与争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决

十二、其他约定

12.1环境保护

12.2安全生产

十三、合同附件

13.1施工设计方案

13.2材料清单

十四、合同签署

14.1甲方代表

14.2乙方代表

14.3签署日期

第一部分：合同如下：

一、定义与解释

1.1卫生间：指学校内用于学生、教职工等人员洗浴、洗漱、排泄等生活需求的房间及其附属设施。

1.2翻新：指对卫生间现有设施进行改造、更新，以提高使用功能和美观度。

1.3施工：指乙方按照本合同约定，对甲方卫生间进行翻新的具体行动。

二、合同主体

2.1甲方：指学校名称，具有独立法人资格，法定代表人为校长。

2.2乙方：具有合法经营资格的施工单位名称，法定代表人为负责人。

三、施工内容与要求

3.1施工范围：包括但不限于卫生间的地面、墙面、天花板、设施等进行翻新，具体施工内容以附件《施工设计方案》为准。

3.2

施工标准：乙方应按照《施工设计方案》和行业标准进行施工，确保施工质量符合设计要求和标准。

3.3施工时间：自双方签订合同之日起，乙方应在约定的工期内完成施工。具体施工时间以附件《施工计划》为准。

四、工程质量与验收

4.1工程质量：乙方应保证施工质量，确保翻新后的卫生间达到设计要求和标准。

4.2验收标准：甲方应按照《施工设计方案》和行业标准对乙方施工成果进行验收。

4.3验收程序：施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方在接到申请后七个工作日内组织验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

五、合同价格与支付

5.1合同价格：人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额以附件《工程预算》为准。

5.2支付方式：甲方支付乙方施工款项，支付方式为转账支付。

5.3支付时间：自合同签订之日起，甲方应在约定的付款时间内向乙方支付合同价款。具体支付时间以附件《付款计划》为准。

六、工期延误

6.1工期延误的原因：如遇不可抗力等因素导致施工延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。

6.2

工期延误的处理：因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式以附件《违约金计算方式》为准。

八、违约责任

8.1甲方违约：甲方未按约定时间支付合同价款，应向乙方支付违约金，具体违约金计算方式以附件《违约金计算方式》为准。

8.2乙方违约：乙方未按约定时间完成施工，或施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复或赔偿损失。

九、争议解决

9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决地点：争议解决的地点为甲方所在地。

十、必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。

10.2必威体育官网网址期限：自双方签订合同之日起至合同终止或履行完毕之日止。

十一、法律适用与争议解决

11.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

11.2争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

12.1环境保护：乙方在施工过程中应遵守相关环保法规，确保施工对环境的影响降到最低。

12.2安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产要求进行施工，确保施工安全。

十三、合同附件

13.1施工设计方案：附件1，详细描述卫生间的翻新设计要求和施工标准。

13.2材料清单：附件2，列明施工所需的主要材