砂石路现场施工协议模板合同7篇.docx

砂石路现场施工协议模板合同7篇

篇1

甲方：_________（以下简称甲方）

乙方：_________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方砂石路现场施工一事，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包方式：_________

4.工程内容：_________

二、工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，并确保在合理的时间内完成。

2.如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。

2.施工完成后，乙方应进行自检，确保质量合格后方可向甲方提交验收申请。

3.甲方在收到乙方的验收申请后，应在合理的时间内进行验收。

4.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新提交验收申请。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：_________

3.乙方在签订合同后，应提供正式发票，以便甲方进行支付。

4.如因甲方原因导致支付延误，甲方应及时向乙方说明情况，并协商解决方案。

五、违约责任

1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金的具体数额和支付方式应根据违约方的原因和责任程度进行协商确定。

3.如因违约方原因导致合同无法继续履行，另一方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并履行相应的义务。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同终止：如因不可抗力或其他非人为原因导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。

3.乙方在合同终止后，应尽快撤出施工现场，并确保撤场过程中不对甲方造成任何损失。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，具有法律效力。如有违反，将依法追究相关责任。

4.在合同履行过程中，如有任何疑问或建议，双方应及时沟通解决。共同维护良好的合作关系。

篇2

甲方（建设单位）：XXXXXX公司

乙方（施工单位）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方砂石路现场施工项目达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：砂石路现场施工

2.工程地点：XXXXXX

3.施工内容：砂石路的铺设、维护及相关配套设施建设

二、合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

-甲方应提供施工所需的全部设计图纸和技术要求。

-甲方应确保施工所需的水、电、交通等基础设施完备。

-甲方应按照合同约定支付工程款。

2.乙方的权利和义务

-乙方应按照设计图纸和技术要求进行施工。

-乙方应确保施工质量符合国家标准和行业规范。

-乙方应合理安排施工进度，按时完成施工任务。

三、工期与进度

1.工期：本合同工期为XXXX天，自签订合同之日起计算。

2.进度：乙方应根据施工进度计划，合理安排人力、物力和财力资源，确保按时完成施工任务。

四、质量保证

1.乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合国家标准和行业规范。

2.乙方应定期进行质量自检，及时发现并处理施工质量问题。

3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出改进意见。

五、工程款支付

1.甲方应按照合同约定支付工程款。

2.乙方应按照合同约定提供相应的工程发票。

3.工程款支付方式及时间：详见附件一《工程款支付方式及时间表》。

六、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任。

3.违约责任的具体承担方式详见附件二《违约责任承担方式》。

七、争