土方工程合作的协议书2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

土方工程合作的协议书2024年通用

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及住所

1.2乙方名称及住所

1.3土方工程定义

第二条合作内容

2.1合作范围

2.2合作期限

2.3工程质量标准

第三条工程量及价款

3.1工程量计算方式

3.2工程单价

3.3价款支付方式及时间

第四条工程进度及工期

4.1工程进度计划

4.2工期延误责任

4.3提前完成奖励

第五条甲乙双方的责任和义务

5.1甲方责任

5.2乙方责任

5.3双方共同责任

第六条必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址信息范围

6.2必威体育官网网址期限

6.3泄露必威体育官网网址信息的责任

第七条违约责任

7.1甲方违约责任

7.2乙方违约责任

7.3违约赔偿金额及方式

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点及机构

8.3诉讼地点及法院

第九条合同的变更、解除和终止

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

9.3合同终止条件

第十条合同的生效、修改和补充

10.1合同生效条件

10.2合同修改条件

10.3合同补充条件

第十一条不可抗力

11.1不可抗力事件的认定

11.2不可抗力事件的应对措施

11.3不可抗力事件的免责

第十二条税款及费用

12.1税款承担

12.2甲方承担的费用

12.3乙方承担的费用

第十三条甲方指定的分包商

13.1分包商的认定

13.2分包商的责任和义务

13.3分包商的违约处理

第十四条其他条款

14.1合同的解释权

14.2合同的适用法律

14.3合同的修订日期

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及住所

甲方全称为：×××公司，住所地为：××省××市××区××路××号。

1.2乙方名称及住所

乙方全称为：×××公司，住所地为：××省××市××区××路××号。

1.3土方工程定义

土方工程是指：根据工程设计要求，对土地进行开挖、运输、回填、压实等作业，以满足建筑工程需要的一系列工程活动。

第二条合作内容

2.1合作范围

合作范围包括：土方开挖、运输、回填、压实等作业，以及与此相关的工程辅助工作。

2.2合作期限

合作期限为：自合同签订之日起至土方工程全部完成之日止。

2.3工程质量标准

工程质量标准按照：《建筑工程土方工程质量验收标准》（GB502022018）执行。

第三条工程量及价款

3.1工程量计算方式

工程量计算方式为：按照甲方提供的设计图纸和工程量清单进行计算。

3.2工程单价

工程单价为：人民币××元/立方米。

3.3价款支付方式及时间

价款支付方式为：按工程进度分阶段支付。具体支付时间如下：

（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；

（2）工程进度达到20%时，支付合同总额的30%；

（3）工程进度达到50%时，支付合同总额的20%；

（4）工程进度达到80%时，支付合同总额的10%；

（5）工程完成后七个工作日内，支付剩余的10%。

第四条工程进度及工期

4.1工程进度计划

工程进度计划由甲方制定，并通知乙方。乙方应按照进度计划完成相应工程。

4.2工期延误责任

如乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的0.5%。

4.3提前完成奖励

如乙方提前完成工程，甲方给予乙方提前完成奖励，奖励金额为合同总额的5%。

第五条甲乙双方的责任和义务

5.1甲方责任

（1）提供合法的土地使用权；

（2）提供工程设计图纸和工程量清单；

（3）按时支付工程价款；

（4）协助乙方办理相关手续。

5.2乙方责任

（1）按照设计图纸和工程量清单进行施工；

（2）保证工程质量符合标准；

（3）按时完成工程；

（4）协助甲方办理相关手续。

5.3双方共同责任

（1）共同维护工程现场的安全；

（2）共同处理工程过程中的问题；

（3）共同承担不可抗力事件带来的风险。

第六条必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址信息范围

必威体育官网网址信息范围包括：合同内容、工程设计图纸、技术资料等。

6.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限为：自合同签订之日起至土方工程全部完成之日止。

6.3泄露必威体育官网网址信息的责任

如乙方泄露必威体育官网网址信息，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的10%。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；

（3）提交×××仲裁委员会仲裁。

8.2仲裁地点及机构

如选择仲裁解决争议，仲裁地点为：××