建设工程施工合同(EF2024年.docx

?建设工程施工合同(EF2024年)

合同编号：__________

工程名称：__________

工程地点：__________

工程内容：__________

为明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程承包范围

1.1乙方承包范围为工程的设计、施工、监理、材料供应、设备安装及调试、验收等全部工作。

1.2乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸、技术规范及标准进行施工。

1.3乙方应按照国家及地方有关建设工程质量、安全、环保等方面的法律法规进行施工。

二、合同工期

2.1工程开工日期：____年__月__日。

2.2工程竣工日期：____年__月__日。

2.3乙方应在合同工期内完成工程，如需延期，应提前__天向甲方提出书面申请，并经甲方同意。

三、合同价款

3.1本合同价款为人民币____元整(大写：____________________元整)。

3.2合同价款的支付方式为____期支付。

3.3乙方应在合同约定的支付期限内，按照工程进度向甲方申请支付工程款。

四、质量保证

4.1乙方应保证工程质量符合国家及地方有关法律法规、技术规范及标准的要求。

4.2乙方应按照甲方的要求，提供完整的工程资料，包括但不限于工程设计文件、施工图纸、施工方案、施工记录、验收报告等。

4.3乙方应在工程竣工验收合格后__个月内，向甲方提供工程保修书，并按照保修书约定的内容承担保修责任。

五、安全生产

5.1乙方应严格遵守国家及地方有关建设工程安全生产的法律法规，确保施工安全。

5.2乙方应建立健全安全生产责任制，对施工现场进行安全管理，确保施工人员的人身安全和财产安全。

5.3乙方应按照甲方的要求，提供安全生产费用，用于施工现场的安全防护、安全培训等。

六、违约责任

6.1乙方未能按照约定完成工程，每延期一日，应向甲方支付合同价款__%的违约金。

6.2乙方未能按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定质量标准。整改期间，乙方应承担甲方因此产生的损失。

6.3甲方未能按照约定支付工程款，每延期一日，应向乙方支付合同价款__%的违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________

乙方(盖章)：__________

签订日期：____年__月__日

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应明确指出甲乙双方的名称、地址、联系方式等基本信息，确保合同当事人的合法性。

2.工程范围和内容：合同中应详细列明工程的承包范围、工程内容，避免因范围不清导致的争议。

3.工期和延期：合同中应明确规定工程的开竣工日期，以及延期申请的程序和条件。

4.合同价款和支付：合同中应明确合同总价、支付方式、支付期限等，确保双方对付款事项有清晰的认识。

5.质量保证和保修：合同中应规定工程质量标准、验收程序和保修期限，保障工程质量。

6.安全生产：合同中应明确乙方应遵守的安全生产法律法规，以及安全生产费用的承担。

7.违约责任：合同中应详细规定双方在违约情况下的责任和违约金的计算方式。

8.争议解决：合同中应规定争议解决的途径和方式，如协商、诉讼等。

解决办法：

1.协商解决：双方在合同执行过程中出现的任何争议，应通过友好协商解决。

2.法律途径：如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.发包方：指合同中承担工程建设任务的委托方，通常是工程的业主或投资者。

2.承包方：指合同中承担工程建设任务的施工方，通常是具有相应资质的建筑施工企业。

3.合同工期：指合同中约定的工程开工和竣工的期限。

4.违约金：指合同一方违约时，按照合同约定应向另一方支付的赔偿金。

5.保修责任：指承包方在工程竣工验收合格后，对工程出现的质量问题承担的修复和赔偿责任。

6.安全生产：指在施工过程中，采取各种措施保障施工现场和施工人员的安全，防止事故发生。

7.争议解决：指合同双方在合同执行过程中出现的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

8.法律效力：指合同依法成立后，对合同当事人具有法律约束力，双方应按照合同约定履行各自的义务。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：大型公共基础设施建设

补充条款：考虑到大型公共基础设施可能对周边环境造成影响，双方同意在合同中加入环境保护条款。

“乙方在施工过程中，应采取有效措施减少对周边环境的影响，包括但不限于噪音、