建设厅建设工程施工合同范本7篇.docxVIP

建设厅建设工程施工合同范本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模：_________________________

二、合同工期

1.开工日期：_____________年_____月_____日（具体以甲方开工令为准）。

2.竣工日期：_____________年_____月_____日。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同总造价暂定为人民币__________元（大写：_________________________）。实际造价以双方最终结算为准。

2.支付方式：甲方按工程进度支付工程款。具体支付节点为：基础工程完成、主体工程完成、装修工程完成、竣工验收合格等阶段。

四、工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工验收，应以施工图纸及说明书、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3.工程竣工后双方共同组织验收。验收合格，双方签字盖章后，即视同移交。

五、甲方责任

1.负责办理有关建设手续。

2.协调各工种之间的配合工作。

3.负责提供建筑物控制点及建筑红线桩位置。

4.按合同约定支付工程款。

六、乙方责任

1.编制施工方案，做好各项施工准备工作。

篇2

发包方（甲方）：XX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需的建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX建设工程

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同价款：XX元

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本合同工程。乙方负责购买施工所需的材料并支付材料费用。乙方负责施工过程中的各项费用，包括人工费用、机械费用等。甲方仅负责提供施工所需的土地和必要的协助。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：XX元

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：每月支付一次，具体支付日期为每月的XX日。

四、质量保证

乙方应确保施工质量符合相关法律法规和行业标准的要求。在施工过程中，乙方应做好质量检查记录，确保每一道工序都经过严格的检查。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

五、安全保证

乙方应确保施工现场的安全，采取有效的安全防护措施，防止施工现场发生安全事故。乙方应定期对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识。甲方有权对施工现场的安全状况进行检查。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未提供必要的协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应切实履行判决结果。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应切实履行合同义务，确保工程的顺利进行。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方的权益得到保障。

九、其他约定事项

1.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术秘密必威体育官网网址，不得向第三方泄露。

2.不可抗力条款：如遇不可抗力导