工程清表合同6篇.docx

工程清表合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就本工程清表事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程内容：_________

二、合同工期

1.清表工期：自合同签订之日起至完成全部清表工作日止。

2.甲方应确保在合同签订后，及时完成前期准备工作，以便乙方能够按时开工。

3.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决。

三、承包方式及内容

1.乙方采用包工包料的方式，负责完成本合同约定的全部清表工作。

2.清表内容包括但不限于以下几个方面：

（1）场地清理：将场地内的垃圾、杂物等清理干净。

（2）土方开挖：根据设计需要，对场地进行土方开挖。

（3）地基处理：对开挖后的地基进行处理，确保符合设计要求。

（4）其他工作：根据合同约定，完成其他需要清表的工作。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币_________元整（￥_________）。具体金额以双方最终结算为准。

2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方工程款的30%作为预付款；剩余70%的工程款，待工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应确保按照合同约定完成全部清表工作。如因乙方原因导致工期延误或质量不符合要求，甲方有权拒绝支付剩余款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应确保清表工作符合《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定。工程质量应达到国家或行业标准的合格水平。

2.甲方在收到乙方提交的验收申请后，应及时组织相关人员进行验收。验收时，应按照合同约定及国家相关标准进行全面检查。如发现工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或返工。

3.乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应立即组织人员进行处理，确保工程质量符合要求。如因乙方原因导致工程质量问题无法及时得到解决，甲方有权扣除乙方的工程款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方应确保在清表过程中严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，确保施工人员的安全培训、安全防护及应急措施落实到位。

2.乙方在施工过程中，应严格遵守甲方制定的安全施工及文明施工要求，确保施工现场的整洁、有序。如因乙方原因导致施工现场混乱或发生安全事故，甲方有权扣除乙方的工程款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.甲方有权对乙方的安全施工及文明施工情况进行定期检查。如发现乙方存在重大安全隐患或严重违反文明施工要求的行为，甲方有权立即责令乙方停工整改。

七、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金。如因甲方原因导致工程无法按时开工或工期延误，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成清表工作，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。如因乙方原因导致工程质量不符合要求或工期延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

3.甲方和乙方因不可抗力因素导致违约的，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、争议解决方式及管辖法院

1.甲方和乙如在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如双方另有约定管辖法院，则以双方约定为准。

3.在争议解决过程中，如因一方当事人的过错导致另一方当事人损失的，过错方应承担相应的赔偿责任。无过错方有权要求过错方赔偿其因此造成的损失。包括但不限于直接损失和间接损失等全部损失内容。无过错方也有权选择向有管辖权的人民法院提起诉讼来维护自己的合法权益不受侵害！

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就本工程清表事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____