建设工程施工消防合同2024年.docx

?建设工程施工消防合同2024年

合同编号：__________

地址：_______

联系方式：_______

地址：_______

联系方式：_______

鉴于甲方为建设工程施工消防项目的业主，乙方为具备相应资质的消防设施施工单位，双方经充分协商，本着平等、自愿、公正的原则，就甲方委托乙方施工消防设施事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：_______

1.4工程面积：_______

1.5工程性质：_______

第二条工程施工

2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、消防设施设计文件及国家相关法律法规、行业标准进行施工。

2.2乙方应确保施工质量，不得使用不合格材料、设备，不得偷工减料。

2.3乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全，对因乙方原因造成的安全生产事故承担责任。

2.4乙方应按照合同约定的进度完成施工，如需延期，应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意。

第三条工程质量

3.1乙方应确保消防设施施工质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

3.2乙方应在工程验收合格后向甲方提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、设备合格证等。

3.3工程验收合格后，乙方应承担消防设施保修责任，保修期限为_______年。

第四条工程造价

4.1甲方应按照合同约定的付款方式支付乙方工程款。

4.2工程造价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

4.3乙方应按照合同约定的进度完成工程，并在完成后向甲方提供合格的工程结算资料。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。

5.2甲方未按约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的_______%。

5.3乙方未按约定完成施工的，甲方有权要求乙方支付逾期完成违约金，违约金为合同总金额的_______%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______

乙方（盖章）：_______

甲方代表（签名）：_______

乙方代表（签名）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址和联系方式，确保合同主体明确，便于合同履行和争议解决。

法律名词解释：合同主体指参与合同关系的当事人，包括自然人和法人。

2.工程概况：合同中应详细描述工程名称、地点、内容、面积和性质，确保双方对工程内容有清晰的认识。

法律名词解释：工程概况指对工程项目的总体描述，包括项目的基本信息和主要施工内容。

3.施工质量和安全：合同中应明确乙方在施工过程中应遵守的安全生产规定和质量要求，确保工程质量和施工现场安全。

法律名词解释：施工质量指施工过程中形成的工程实体质量，安全生产规定指国家和行业对施工安全的强制性要求。

4.工程造价和付款方式：合同中应明确工程造价和付款方式，确保双方在财务方面的权益。

法律名词解释：工程造价指完成工程所需的全部费用，付款方式指甲乙双方约定的支付工程款的方式。

5.违约责任：合同中应明确双方的违约责任，包括违约金计算方式和解决争议的方法。

法律名词解释：违约责任指合同当事人违反合同义务所应承担的民事法律责任。

解决办法：

1.协商解决：在合同履行过程中，双方应通过友好协商解决争议。

法律名词解释：协商解决指当事人通过商讨达成一致，自行解决争议的方式。

2.补充协议：对于合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

法律名词解释：补充协议指在原合同基础上，对合同内容进行补充的协议。

3.诉讼解决：如协商不成，双方可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词解释：诉讼解决指当事人通过司法程序，由法院审理并作出判决，解决争议的方式。

在实际生活中，有些特殊场合可能需要对合同内容进行额外的补充，下面是一些可能的应用场合和相应的补充条款，以及合同所需的附件列表。

特殊应用场合及补充条款：

1.大型公共建筑消防工程

2.老旧小区消防设施改造

3.化工企业消防设施升级

4.医院消防设施建设

合同所需附件列表：

1.施工图纸：详细的消防设施施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。

2.消防设施设计文件：包括设