建设工程钻探施工合同范本2024年.docx

?建设工程钻探施工合同范本2024年

合同编号：__________

甲方（委托方）：________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

乙方（承包方）：________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

鉴于甲方拟进行建设工程钻探施工项目，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

第一条工程概述

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程内容：________________

1.4工程规模：________________

1.5工程质量标准：______________

第二条工程期限

2.1工程开工日期：______________

2.2工程竣工日期：______________

2.3工程延期条款：______________

第三条工程价款

3.1工程价款总额：______________

3.2工程价款支付方式：__________

3.3工程价款支付期限：__________

第四条工程质量保证

4.1乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并按照甲方要求进行施工。

4.2乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成工程，并对工程质量负责。

4.3乙方应按照甲方的要求提供相关工程资料，并对其真实性、完整性负责。

第五条工程变更

5.1工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

5.2工程变更引起的费用调整，双方应协商确定，并签订补充协议。

第六条工程验收

6.1工程验收应按照国家及行业标准进行，由甲方组织验收。

6.2乙方应按照验收标准提供相关资料，并配合甲方完成验收工作。

6.3验收合格后，双方应签订工程验收证书。

第七条违约责任

7.1双方应严格按照合同的约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。

7.2甲方未按时支付工程价款，应按照逾期付款的违约金标准向乙方支付违约金。

7.3乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（委托方）：________________

乙方（承包方）：________________

签订日期：________________

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址和联系方式，确保合同当事人明确。

法律名词解释：合同主体，指参与合同关系的各方，是合同权利和义务的承担者。

2.详细描述工程内容：合同中应明确工程名称、地点、内容和规模，以及工程质量标准，避免因描述不清导致的争议。

法律名词解释：工程质量标准，是指工程应达到的技术、安全、环保等方面的要求。

3.确定工程期限：合同中应明确工程的开工日期、竣工日期以及延期条款，保障工程的顺利进行。

法律名词解释：工程延期条款，指在合同中约定的，由于特定原因导致工程无法按期完成时，双方对于延期的处理方式。

4.明确工程价款及支付方式：合同中应规定工程价款的总额、支付方式和支付期限，保障双方的经济利益。

法律名词解释：工程价款，指承包方完成工程后，委托方应支付给承包方的款项。

5.质量保证与验收：合同中应约定工程质量保证条款和验收程序，确保工程质量符合要求。

法律名词解释：工程质量保证，是指承包方对工程质量的承诺和保障措施。

解决办法：

1.协商解决：合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决，以维护双方的合作关系。

法律名词解释：友好协商，指合同双方在平等、自愿的基础上，通过友好交流，达成共识，解决争议。

2.诉讼解决：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。

法律名词解释：诉讼，指合同双方在争议无法协商解决时，向法院提起的法律程序，通过法院判决来解决争议。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：如果工程位于环保要求极高的区域，比如自然保护区或者饮用水源保护区。

补充条款：为确保施工不对周边环境造成不可逆转的影响，双方同意增加如下条款：“乙方在施工过程中必须遵守国家及地方的环保法规，采取一切必要措施保护自然环境，包括但不限于合理处置施工废料、控制噪音和粉尘排放。如有违反，甲方有权要求乙方立即改正，并承担由此产生的一切费用。”

2