建设工程施工合同钢结构广告牌2024年.docx

?合同编号：__________

建设工程施工合同钢结构广告牌2024年

鉴于甲方委托乙方承建钢结构广告牌工程，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：

第一条工程概况

1.1工程名称：钢结构广告牌施工工程

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：包括但不限于钢结构广告牌的设计、制作、安装、调试及验收等。

1.4工程面积：__________平方米

1.5工程预算：人民币_________元（大写：_________________________元整）

第二条工程期限

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工程总工期：__________日历天

第三条工程质量和安全

3.1乙方应严格按照国家有关法律法规、行业标准及甲方的工程要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。

3.2乙方应对施工现场进行安全防护，确保施工过程中的人员安全，遵守国家有关安全生产的规定。

3.3乙方应负责施工过程中的环境保护，不得对周边环境造成污染。

第四条工程造价和付款

4.1甲方应按照本合同约定的工程预算支付乙方工程款。

4.2乙方应按照甲方付款进度完成相应工程内容，并在工程进度达到_______%时，向甲方申请支付进度款。

4.3甲方应在收到乙方进度款申请后_______日内支付进度款。

4.4工程验收合格后，乙方应向甲方申请支付工程尾款，甲方应在验收合格后_______日内支付工程尾款。

第五条工程验收

5.1工程验收标准：按照国家有关法律法规、行业标准及甲方的工程要求进行。

5.2乙方应在工程竣工后向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后_______日内组织验收。

5.3验收合格后，甲方应向乙方出具验收合格证明。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。

6.2乙方未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方承担修复费用，乙方应在_______日内完成修复。

6.3甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为逾期付款金额的_______%。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

注意事项：

1.明确合同主体：在合同中明确甲乙双方的法定名称、地址、联系方式等基本信息，确保合同主体合法有效。

2.详细工程描述：合同中应详细描述工程名称、地点、内容、面积、预算等关键信息，避免因描述不清导致的争议。

3.工程期限：明确工程的开工日期、竣工日期及总工期，对工期延误的违约责任进行约定。

4.质量和安全标准：合同中应明确工程质量要求和安全生产标准，确保工程质量和人员安全。

5.付款条款：明确付款进度、进度款和尾款的支付时间及方式，预防因付款问题引起的纠纷。

6.验收程序：约定工程验收的标准和程序，确保工程按照约定质量完成。

7.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和违约金的计算方式。

8.争议解决：约定争议解决的途径和方式，如协商、诉讼等。

解决办法：

1.协商解决：在争议发生时，通过友好协商的方式解决，以达到快速、和谐解决纠纷的目的。

2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：参与合同关系的各方，如甲方和乙方，是指具有合同权利和义务的法人或自然人。

2.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任。

3.争议解决：指在合同履行过程中出现的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式进行解决。

4.暂停施工：指在合同履行过程中，因特定原因乙方暂时停止施工的行为。

5.逾期付款：指甲方未按照合同约定的期限支付款项，构成迟延履行合同义务。

6.补充协议：指在原合同基础上，双方为明确未尽事宜或者变更原合同内容而签订的书面协议。

7.管辖权：指人民法院对特定案件进行审理和裁判的权限，通常根据合同签订地或者被告所在地等因素确定。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：大型商业综合体钢结构广告牌施工

补充条款：考虑到商业综合体人流量大，安全尤为重要，双方可约定：

“在施工期间，乙方需采取额外安全措施，如设置警示标志、安排专职安全员进行现场监督等。如