建筑工程施工合同范本2024年.docx

?建筑工程施工合同范本2024年

合同编号：__________

甲方（发包人）：__________

地址：__________________

联系人：____________

联系电话：____________

乙方（承包人）：__________

地址：__________________

联系人：____________

联系电话：____________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程规模：__________

1.6工期：__________（自合同签订之日起计算）

二、合同价款

2.1合同总价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2付款方式：__________

2.3付款条件：__________

三、施工准备

3.1甲方应在合同签订后____日内，向乙方提供施工图纸、技术规范、施工方案等相关资料。

3.2乙方应在合同签订后____日内，组织人员、设备、材料等进入施工现场，进行施工前的准备工作。

四、施工过程

4.1乙方应按照施工图纸、技术规范、施工方案及甲方要求进行施工。

4.2乙方应保证施工质量，符合国家及行业的相关标准。

4.3甲方有权对施工过程进行监督、检查，乙方应予以配合。

4.4乙方应按合同约定的工期完成施工任务，未经甲方同意，不得擅自延长或缩短工期。

五、工程变更

5.1在施工过程中，如甲方需要对工程进行变更，应提前____日通知乙方，双方签订书面变更协议。

5.2工程变更引起的费用增减，双方应按实际情况协商确定。

六、工程验收

6.1乙方应在工程竣工后____日内，向甲方提交竣工验收申请。

6.2甲方应在收到乙方竣工验收申请后____日内，组织相关人员进行验收。

6.3验收合格后，甲乙双方签订工程验收报告。

七、工程款支付

7.1甲方应按照合同约定的付款方式、付款条件及时支付工程款。

7.2乙方应在工程验收合格后____日内，向甲方提交工程结算报告。

7.3甲方应在收到乙方工程结算报告后____日内，进行审核，确认无误后支付剩余工程款。

八、违约责任

8.1甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。

8.2乙方违约：乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。

九、争议解决

9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项：

1.合同主体资格：确认甲乙双方均具有合法的签订和履行合同的能力。

2.合同内容明确：工程范围、工期、价款、付款方式等关键条款应具体、明确。

3.合同变更：变更工程内容或价款时，必须签订书面变更协议。

4.工程验收：确保工程按约定的标准完成，并按时进行验收。

5.违约责任：明确双方违约的责任和处理方式。

6.争议解决：选择适当的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

解决办法：

1.审查合同主体资格，确保其具有相应的民事权利能力和行为能力。

2.对合同内容进行详细审查，避免含糊不清的条款，必要时可寻求专业法律意见。

3.对于任何合同变更，及时签订书面协议，并确保双方签字或盖章。

4.按照约定的标准进行工程验收，并保留验收记录。

5.一旦发生违约，按照合同约定的违约责任条款处理，必要时可通过法律途径解决。

6.发生争议时，尝试友好协商，协商不成时，可依法选择仲裁或诉讼。

法律名词解释：

发包人：指将建筑工程项目委托给承包人施工的单位或个人。

承包人：指接受发包人委托，负责实施建筑工程项目的单位或个人。

工期：指承包人完成施工任务所约定的期限。

合同价款：指发包人支付给承包人完成合同约定工程内容的全部费用。

工程变更：指在施工过程中对原定工程内容、规模、标准等方面的修改。

验收：指发包人或其代表对完成的工程进行检验，确认工程符合合同规定的要求。

违约金：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。

争议解决：指当合同双方在合同执行过程中发生分歧时，采取的方法和程序来解决争端。

场合一：工程涉及到特殊工艺或高新技术

特殊场合补充条款：

考虑到这个