新版大型施工合同样式5篇.docx

新版大型施工合同样式5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、质量目标

1.工程质量符合《建设工程质量评价标准》的要求。

2.工程质量达到合格标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：按工程进度支付。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督、检查。

（2）甲方应按时支付工程进度款。

（3）甲方应提供施工所需的水电等基础设施。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应按时开工，并按期完成施工任务。

（2）乙方应保证施工质量，达到合同约定的质量目标。

（3）乙方应遵守甲方的施工规定，配合甲方进行工程验收。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。因此造成的损失由甲方承担。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到合同约定的质量目标，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。赔偿标准按合同价款的10%计算。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：_________人民法院。

八、合同生效时间及份数

1.合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效。

2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[公司联系人]

联系电话：[公司联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[公司联系人]

联系电话：[公司联系电话]

#工程概况：

项目名称：[项目名称]

工程地点：[工程地点]

工程规模：[工程规模]

#承包范围：

乙方负责按照甲方提供的施工图纸和验收规范，完成以下施工任务：

1.基础工程：包括地基处理、桩基工程等。

2.主体结构：包括钢筋混凝土结构、钢结构等。

3.装修工程：包括内外装修、装饰材料等。

4.机电工程：包括电气、给排水、空调等。

5.其他工程：包括其他未明确列出的工程项目。

#工期要求：

乙方应在签订合同后尽快安排进场施工，工期为XX个月，确保在XX年XX月XX日前完成全部施工任务。如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商。

#质量要求：

乙方应严格按照施工图纸和验收规范施工，确保工程质量达到XX标准。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时整改质量问题，确保工程顺利验收。

#付款方式：

1.预付款：甲方在签订合同后支付乙方XX元作为预付款。

2.进度款：乙方每月向甲方提交工程进度报告，甲方根据报告审核并支付进度款。具体支付时间节点和金额按照甲方要求执行。

3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方审核并支付结算款。结算款支付完毕后，双方签订工程移交协议。

#违约责任：

1.甲方如未能按时支付款项或提供必要支持，应承担相应的违约责任。每逾期一天，需向乙方支付XX元违约金。

2.乙方如未能按时完成施工任务或施工质量达不到合同要求，应承担相应的违约责任。每逾期一天，需向甲方支付XX元违约金。同时，乙方需承担因质量问题导致的全部损失和费用。

#其他约定：

1.