建设工程项目结算协议书范本2024年.docx

?建设工程项目结算协议书范本2024年

合同编号：____________________

一、工程结算范围及依据

1.1本协议工程结算范围包括：施工合同范围内的全部工程内容、设计变更、现场签证、工程索赔等。

1.2工程结算依据如下：

（1）施工合同及其补充协议；

（2）设计文件、图纸及相关变更；

（3）施工现场签证单、工程量确认单；

（4）甲乙双方确认的工程索赔；

（5）其他与工程结算相关的文件。

二、工程结算金额

2.1乙方完成合同约定的工程内容，经双方核对，工程结算金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2工程结算金额包括但不限于：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金等。

三、工程结算支付

3.1甲方应按照本协议约定的工程结算金额，扣除已支付工程款后，向乙方支付剩余工程款。

3.2乙方应提供合法有效的发票，甲方按约定支付工程款。

3.3甲方应在收到乙方提交的完整结算资料后_______日内支付剩余工程款。

四、质保金及保修

4.1乙方应按施工合同的约定向甲方缴纳质保金，质保金为工程结算金额的_______%。

4.2质保金在工程保修期满后，扣除乙方应承担的保修费用后，无息退还乙方。

4.3乙方应按施工合同约定履行保修义务，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致工程结算无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为工程结算金额的_______%。

5.2甲方未按约定支付工程款的，还应按逾期付款金额的_______%向乙方支付逾期付款违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）：____________________

签订日期：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）：____________________

签订日期：____________________

注意事项：

1.确保合同双方的法定名称和住所准确无误。

2.明确工程结算的范围和依据，避免遗漏。

3.确认工程结算金额的准确性和合理性。

4.规定清晰的支付方式和时间，保障款项的及时支付。

5.设定合理的质保金比例和保修期限。

6.明确违约责任和违约金的计算方式。

7.确定争议解决的方式和管辖法院。

解决办法：

1.双方应仔细审查合同条款，确保所有信息准确无误。

2.对工程结算的范围和依据进行详细列举和说明。

3.通过第三方审计或核对，确保工程结算金额的准确性。

4.在合同中明确支付时间表，并设立违约条款保障执行。

5.参照行业标准和双方协商结果，设定质保金和保修期限。

6.在合同中详细规定违约的情形和违约金的计算方法。

7.选择双方均认可的争议解决方式和管辖法院。

法律名词解释：

法定名称：指在工商行政管理部门注册登记的企业或其他组织的正式名称。

住所：指企业或其他组织的主要办事机构所在地。

工程结算：指在工程建设过程中，根据施工合同及实际完成情况，对工程量、价格等进行计算和确定的过程。

质保金：为保证工程质量，发包方要求承包方提交的一定比例的保证金，用于赔偿因质量问题造成的损失。

保修：指在保修期内，承包方对完成的工程负责维修、返修，确保工程达到合同约定的质量标准。

违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。

违约金：违约方因违反合同约定而向守约方支付的一定金额的赔偿金。

争议解决：指在合同执行过程中发生纠纷时，双方采取的解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

场合一：工程包含特殊工艺或新技术

应用场合：如果这个工程里面用到了一些特别的新技术或者特殊工艺，那咱们得确保这方面的风险和责任也写得明明白白。

补充条款：

1.乙方应保证特殊工艺/新技术的实施符合国家相关标准和行业规范。

2.若因特殊工艺/新技术导致的工程质量问题，乙方应在发现后立即采取措施予以修复。

场合二：工程受到季节性影响

应用场合：工程有时候会受到季节的影响，比如冬天太冷或者夏天太热，这可能会影响工程进度和成本。

补充条款：

1.若因不可抗力季节性因素导致工程延期，双方应协商调整工期。

2.因季节性因素增加的合理费用，应由甲方承担。

附件列表：

1.《建设工程施工合同》正本及所有附件。

2.设计文件、图纸以及所有相关的变更通知。

3.现场签证单和工程量确认单。

4.工程索赔报告及双方确认文件。

5.质