建设工程施工合同(NF2024年.docx

?建设工程施工合同(NF2024年)

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程规模：_______

1.4工程内容：_______

二、合同工期

2.1工程开工日期：_______

2.2工程竣工日期：_______

2.3工程总工期：_______天

三、合同价款

3.1合同总价款：_______元（大写：_______元整）

3.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付给乙方合同总价款的_______%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照甲方确认的工程进度，向甲方申请支付进度款，甲方应在收到乙方申请后_______日内支付。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方按照合同约定向甲方申请支付结算款，甲方应在收到乙方申请后_______日内支付。

四、工程质量

4.1乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和甲方的要求，保证工程质量，确保工程符合设计和施工规范。

4.2乙方应加强质量管理和过程控制，对工程质量问题及时予以整改，确保工程顺利通过验收。

五、安全生产

5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工现场安全。

5.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工现场安全。

六、合同变更

6.1在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

6.2因变更导致的合同价款调整，双方应按照合同约定进行计算。

七、违约责任

7.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

7.2甲方未按约定支付合同价款，每逾期一日，应支付合同总价款_______%的违约金。

7.3乙方未按约定工期完成工程，每逾期一日，应支付合同总价款_______%的违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.合同编号：确保合同编号的唯一性和可追溯性，便于管理。

2.工程概况：明确工程名称、地点、规模和内容，避免因信息不明确导致的合同履行问题。

3.合同工期：约定合理的开工日期、竣工日期和总工期，确保工程按时完成。

4.合同价款：明确合同总价款及付款方式，包括预付款、进度款和结算款的支付条件、时间和比例。

5.工程质量：乙方需保证工程质量符合国家法规和行业标准，并承担相应的质量责任。

6.安全生产：乙方应加强安全管理，遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。

7.合同变更：任何合同变更都应书面记录，并经双方协商一致。

8.违约责任：明确双方违约责任和违约金计算方式，保障双方权益。

9.争议解决：约定争议解决方式和地点，以便在出现争议时及时处理。

解决办法：

1.协商解决：合同争议应通过友好协商解决，以减少双方损失。

2.法律诉讼：如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，依法解决争议。

关键词语的法律名词解释：

1.合同（Contract）：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.发包方（Principal）：委托他人进行工作或提供服务的合同当事人。

3.承包方（Contractor）：接受委托，承担工作或提供服务的合同当事人。

4.预付款（AdvancePayment）：合同履行前，甲方提前支付给乙方的部分合同价款。

5.进度款（ProgressPayment）：根据工程进度，甲方支付给乙方的部分合同价款。

6.结算款（SettlementPayment）：工程完成后，甲方支付给乙方的剩余合同价款。

7.违约金（LiquidatedDamages）：合同一方违约时，按照合同约定支付给对方的赔偿金。

8.争议（Dispute）：合同双方在合同履行过程中出现的意见分歧或纠纷。

9.诉讼（Litigation）：将争议提交法院审理，依法解决争议的法律程序。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：大型公共设施建设，如图书馆、体育馆等。

补充条款：考虑到这类工程可能对周边环境和居民生活产生影响，双方可约定：

“在施工期间，乙方应采取有效措施减少噪音、扬尘等对周边环境和居民的影响，并在必要时配合相关部门进行环境监测。”

2.场合：住宅小区建设。

补充条款：住宅小区建设关系到居民的生活品质，可以增加：

3.场合：环保要求较高的