公司内部分包合同5篇.docx

公司内部分包合同5篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、公平、有偿的原则，就乙方承包甲方XXX工程一事进行协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX工程

2.工程地点：XXX

3.工程范围：XXX

4.工程预算：XXX

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包甲方XXX工程。乙方需按照甲方提供的施工图纸和甲方派驻的工程师的要求进行施工。乙方在施工过程中所使用的材料需符合相关质量标准，并需得到甲方的认可。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同价款为人民币XXX元整（￥XXX）。该价款包括乙方完成本合同工程所需的一切费用。

2.支付方式：甲方在工程开工前向乙方支付合同价款的XX%作为预付款。剩余款项在乙方完成工程并通过甲方的验收后一次性支付。

四、工期及质量标准

1.工期：乙方需在签订合同后XX天内完成工程的施工。如有特殊情况需延长工期，乙方需提前向甲方提交书面申请，并得到甲方的同意。

2.工程质量：乙方需确保工程质量符合相关标准和甲方要求。若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方需承担相应的赔偿责任。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未提供必要的技术支持和监督，导致乙方无法按时开工或无法完成施工任务，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不合格，乙方需承担相应的违约责任。同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决方式

1.协商和解：在发生争议时，甲乙双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。

2.仲裁：如协商无果，甲乙双方同意将争议提交至XXX仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行仲裁裁决的结果。

3.诉讼：如仲裁结果仍无法使双方满意，甲乙双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应执行判决结果。

七、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在合同实施过程中，如遇不可抗力或其他特殊原因需终止合同时，双方应协商并达成一致意见后终止合同。合同终止后，双方应尽快完成未完成的工作并处理好相关事宜。同时，双方应必威体育官网网址本合同终止的原因和细节，避免对双方造成不必要的损失。

八、其他未尽事宜

1.本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成时，双方同意按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定处理。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同的修改和补充应以书面形式进行，并作为本合同的组成部分。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将公司内部事项分包给乙方达成如下协议：

一、合同标的

1.1本次分包的项目是：_________。乙方应按照甲方的要求，对该项目进行全面的实施和管理。

二、合同价格及支付方式

2.1本合同的总价格为：_________元（大写：_________元整）。该价格包含乙方完成本合同项下所有工作的费用。

2.2甲方应在签订合同后，向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即：_________元（大写：_________元整）。剩余款项应在项目验收合格后一次性支付。

三、合同期限及进度

3.1本合同的期限为：_________个月。自合同签订之日起开始计算。

3.2乙方应合理安排工作进度，确保在合同期限内完成所有工作。如有特殊情况，乙方应及时向甲方说明，并共同协商解决方案。

四、质量保证

4.1乙方应确保其工作成果符合甲方的质量要求。如因乙方工作失误导致质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。

4.2甲方有权对乙方的工作成果进行验收，并提出改进意见。乙方应根据甲方的改进意见进行整改，直至符合质量要求。

五、必威体育官网网址义务

5.1双方应对本合同内容及项目实施过程中涉及的所有必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

5.2乙方应对其在甲方工作期间获得的甲方商业信息、技术资料等予以必威体育官网网址，并不得将这些信息用于本合