建筑钢筋包工不包料施工协议书5篇.docx

建筑钢筋包工不包料施工协议书5篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建筑钢筋包工不包料施工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

4.工程造价：暂定[工程造价]元，具体价格根据市场价格和工程量调整。

二、施工期限

1.开工日期：暂定[开工日期]年[开工月份]月[开工日]日。

2.竣工日期：暂定[竣工日期]年[竣工月份]月[竣工日]日。

3.工期延误：如因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）不可抗力；

（2）甲方未按时支付工程进度款；

（3）甲方未按时提供施工所需材料；

（4）其他非乙方原因导致工期延误的情况。

三、施工要求

1.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方应做好施工记录，及时提交施工日志和相关技术资料。

3.乙方应确保施工现场的安全和整洁，采取有效措施防止施工噪音、粉尘和废弃物对环境造成污染。

4.乙方应积极配合甲方的质量检查和验收工作，及时整改存在的问题。

四、材料供应与保管

1.甲方负责提供施工所需的钢筋材料，并确保材料的质量符合相关标准。

2.乙方应妥善保管甲方提供的钢筋材料，确保材料不被盗用或挪用。

3.如因乙方原因导致钢筋材料丢失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准，如因施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。

2.甲方有权对施工质量进行监督，发现质量问题时应及时向乙方提出整改意见。

3.工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。

4.如因乙方原因导致工程验收不合格，乙方应承担相应的责任和费用。

六、合同价款与支付方式

1.合同价款：暂定[合同价款]元，具体价格根据市场价格和工程量调整。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付合同价款：

（1）预付款：合同签订后，甲方应支付暂定合同价款的[预付款比例]作为预付款；

（2）进度款：施工过程中，甲方应根据施工进度和工程量逐步支付进度款；

（3）结算款：工程竣工并通过验收后，甲方应根据实际完成的工程量结算尾款。

3.乙方在收到款项后应出具合法有效的发票，并确保专款专用。如因乙方原因导致款项挪用或侵占，乙方应承担相应的法律责任。

七、违约责任

1.甲方如未按时支付工程进度款或未按时提供施工所需材料，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

3.双方如因违约行为导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

八、争议解决与管辖法院

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：[管辖法院名称]。在诉讼过程中，双方应尊重法院的判断和裁决。如因法院判决导致一方承担不利后果，该方应承担相应的法律责任和赔偿责任。但判决结果涉及第三方的，第三方与甲乙双方之间的权利义务关系不受影响。若法院判决结果与甲乙双方之间的合同约定不一致的，以法院判决结果为准执行。若因判决结果导致合同无法继续履行的，双方应协商解决方案；协商不成的，可依法解除合同并追究对方的违约责任及赔偿责任。但判决结果涉及第三方的合法权益时除外。若判决结果涉及第三方的合法权益且第三方与甲乙双方之间的权利义务关系受到影响的（包括但不限于第三方的债权、债务关系等），则第三方的合法权益应得到保障并优先于甲乙双方之间的权利义务关系得到实现（包括但不限于第三方的债权、债务关系等）。若判决结果涉及第三方的合法权益且第三方与甲乙双方之间的权利义务关系受到影响的（包括但不限于第三方的债权、债务关系等），则第三方的合法权益应得到保障并优先于甲乙双方之间的权利义务关系得到实现（包括但不限于第三方的债权、债务关系等）。同时双方应积极配合法院的执行工作并履行

篇2