城市建设工程责任归属免责协议.docVIP

城市建设工程责任归属免责协议

合同编号：__________

甲方（建设单位）：

公司名称：__________

法定代表人：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方（施工单位）：

公司名称：__________

法定代表人：__________

地址：__________

联系方式：__________

一、合同主体

1.甲方（建设单位）

甲方作为本城市建设工程的发起者和投资方，具有对工程进行规划、监督和管理的权利和义务。

甲方应保证工程建设所需的资金、技术和资源的合理配置，并按照合同约定及时支付工程款项。

2.乙方（施工单位）

乙方作为工程的具体实施者，承担着按照设计要求和施工标准进行工程建设的责任。

乙方应具备相应的施工资质和能力，保证施工过程中的安全、质量和进度符合合同要求。

二、前言

1.协议背景

本城市建设工程旨在提升城市的基础设施和公共服务水平，改善居民的生活环境。为了明确各方在工程建设中的责任和义务，避免潜在的纠纷和风险，特制定本免责协议。

2.协议目的

本协议的目的在于规范甲方和乙方在城市建设工程中的行为，明确责任归属，保障工程的顺利进行和各方的合法权益。

三、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[详细工程地点]

3.工程内容：

[详细描述工程的建设内容，包括建筑物的类型、规模、功能等]

[列出工程所涉及的各项施工任务，如土建工程、安装工程、装饰工程等]

4.工程期限：

开工日期：[具体开工日期]

竣工日期：[具体竣工日期]

总工期：[工期天数]

四、责任归属原则

1.一般责任归属规定

甲方负责提供工程建设所需的相关文件和资料，保证工程的合法性和可行性。

乙方应按照合同约定和工程设计要求进行施工，保证工程质量和施工安全。

如因甲方原因导致工程延误或质量问题，甲方应承担相应的责任；如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应的责任。

2.特殊情况下的责任认定

在不可抗力等不可预见、不可避免的情况下，双方应根据相关法律法规和合同约定，协商确定责任的承担方式。

如因第三方原因导致工程延误或质量问题，双方应共同协助追究第三方的责任，并根据实际情况协商确定各自的责任承担份额。

五、甲方的权利与义务

1.甲方的权利

有权对工程的进度、质量进行监督和检查。

有权要求乙方按照合同约定和工程设计要求进行施工。

有权对乙方的施工方案和施工组织设计进行审核和批准。

2.甲方的义务

按照合同约定及时向乙方支付工程款项。

协助乙方解决施工过程中遇到的与工程建设相关的问题。

提供工程建设所需的相关文件和资料，保证工程的合法性和可行性。

六、乙方的权利与义务

1.乙方的权利

有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

有权根据工程实际情况提出合理的施工建议和变更要求。

有权对甲方提供的工程设计文件和资料进行审核，提出意见和建议。

2.乙方的义务

按照合同约定和工程设计要求进行施工，保证工程质量和施工安全。

编制施工方案和施工组织设计，并报甲方审核批准。

严格遵守施工现场的管理规定，做好环境保护和文明施工工作。

七、免责条款

1.一般性免责事项

因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致的工程延误或质量问题，双方互不承担责任。

因法律法规的变更或行为导致的工程延误或费用增加，双方应根据实际情况协商解决。

2.特定条件下的免责情形

如因甲方提供的工程设计文件和资料存在错误或缺陷，导致工程质量问题或延误，乙方不承担责任，但应及时通知甲方并采取补救措施。

如因第三方的原因导致乙方无法按照合同约定进行施工，乙方不承担责任，但应及时通知甲方并协助甲方追究第三方的责任。

八、保险与赔偿

1.保险要求

乙方应按照国家和地方的有关规定，为工程施工人员购买工伤保险和意外伤害保险。

甲方应为工程建设购买工程一切险和第三者责任险。

2.赔偿责任的界定与限制

如因乙方原因导致工程质量问题或安全，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括工程修复费用、人员伤亡赔偿费用、财产损失赔偿费用等。

如因甲方原因导致乙方的损失，甲方应承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括乙方的直接经济损失、间接经济损失等。

双方的赔偿责任应根据实际情况进行界定，赔偿金额以实际损失为限，但不得超过合同总价的[具体比例]。

九、争议解决

1.协商解决

双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

2.仲裁或诉讼

若协商或调解不成，双方同意将争议提交[具体仲裁机构]进行仲裁。

若对仲裁结果不服，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、通知