标准建筑工地施工合同样式6篇.docx

标准建筑工地施工合同样式6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并会同甲方协商确定开工日期。

2.合同工期：_________

第三条工程质量与验收

1.乙方必须按照施工设计文件和技术规范施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的技术资料。

3.甲方应在工程竣工验收后，及时办理验收手续。如因甲方原因造成验收拖延，则保修期顺延。

第四条合同价款与支付

1.本合同总造价为人民币_________元整。

2.预付款为合同总造价的_________%，即人民币_________元整。预付款应在合同签订后7个工作日内支付。

3.进度款为合同总造价的_________%，即人民币_________元整。进度款应在工程进度过半时支付。

4.尾款为合同总造价的_________%，即人民币_________元整。尾款应在工程竣工验收后7个工作日内支付。

第五条保修条款

1.乙方应在工程竣工验收后，向甲方提供保修服务。保修期为_________年。在保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿维修。如因甲方原因造成工程质量问题，乙方应协助甲方进行维修，维修费用由甲方承担。

2.保修期结束后，如甲方需要继续维修服务，应与乙方协商签订后续维修合同。后续维修费用由双方协商确定。

第六条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方若不按合同约定支付预付款、进度款或尾款，每逾期一天，应向乙方支付合同总造价的万分之五的违约金。如逾期超过30天，乙方有权终止合同，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失。损失赔偿额按照合同约定及实际损失计算。

2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总造价的万分之五的违约金。如逾期超过30天，甲方有权终止合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。损失赔偿额按照合同约定及实际损失计算。同时，乙方应返还甲方已支付的预付款和进度款。

3.如因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。如协商不成，双方均可向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院进行审理工作，确保案件的顺利进行。案件判决结果以法院最终判决为准。如一方不履行判决义务，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由违约方承担。

第七条合同生效与终止条件及程序约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效之日起开始计算合同工期。如因甲方原因造成合同无法按时生效的，则开工日期相应顺延。如因乙方原因造成合同无法按时生效的，则应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的损失。损失赔偿额按照合同约定及实际损失计算。同时，合同生效之日起开始计算保修期。保修期结束后即终止保修服务。如甲方需要继续保修服务时，应与乙方协商签订后续保修合同并支付相应费用。如双方协商不成时，则终止后续保修服务并不再收取后续保修费用。合同终止时双方应友好协商解决相关事宜并办理完毕结算手续后本合同正式终止执行完毕无任何纠纷及遗留问题存在双方签字确认本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力本合同经双方签字盖章之日起生效立据人：甲方：_________（盖章）地址：_________电话：_________开户行及账号：_________乙方：_________（盖章）地址：_________电话：_________开户行及账号：_________

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方[项目名称]的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[项目名称]

2.工程地点：[项目地址]

3.工程规模：[项目规模]

4.工程