铝合金门窗工程施工合同(合同范本)7篇.docx

铝合金门窗工程施工合同(合同范本)7篇

篇1

合同范本

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

（3）因甲方不能按期供图、供料、设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

第三条工程合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元整（￥XX元）。

2.支付方式：签订合同后XX天内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；乙方按合同要求施工完成并验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良率XX%以上）。

2.验收标准按照国家或行业的现行技术标准。

3.乙方必须建立健全质量保证体系，按照国家施工规范、质量评定标准、安全施工规范进行施工，确保工程质量。

4.甲方可随时对施工过程进行检查监督，并提出整改意见。

第五条双方职责

1.甲方职责：

（1）甲方需及时提供施工所需的设计图纸及相关技术资料。

（2）甲方需确保施工现场的“三通一平”（即水通、电通、路通和场地平整）。

（3）甲方需按时支付工程进度款和结算款。

（4）甲方需派驻工地代表，负责工程的日常管理和协调。

2.乙方职责：

（1）乙方需按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量。

（2）乙方需建立健全安全施工制度，确保施工过程中的安全。

（3）乙方需按时向甲方提交工程进展报告，并确保信息的真实性和准确性。

（4）乙方需积极配合甲方的日常管理和协调工作。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：甲方如不能按时支付工程进度款和结算款，或提出变更计划或变更施工图而不能继续施工，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任：乙方如不能按照合同要求按时完成施工任务，或施工质量达不到合同要求，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要终止合同，双方应协商达成一致意见，并签订书面终止协议。

3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好自身的财物。甲方应根据实际情况给予乙方一定的经济补偿。

4.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条争议解决及法律适用

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并履行相应的义务。

2.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如有其他未尽事宜，双方可参照相关法律法规进行协商处理。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在铝合金门窗工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：铝合金门窗工程

1.2工程地点：XXXXXX

1.3承包范围：铝合金门窗的制作、安装及维修服务

1.4施工内容：根据甲方提供的施工图纸，乙方负责铝合金门窗的制作、安装及维修服务。

第二条合同工期

2.1开工日期：本合同签订之日起计算。

2.2竣工日期：本合同签订之日起XX个工作日内完成。

2.3延期交付：如遇不可抗力因素或其他非乙方原因导致工程延期，双方应友好协商解决。

第三条合同价款与支付方式

3.1合同总价款