学校工程施工合同书与学校房屋租赁协议6篇.docx

学校工程施工合同书与学校房屋租赁协议6篇

篇1

甲方（学校）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就学校工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工程造价及支付方式

1.工程造价：_________元。

2.支付方式：_________。

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方必须按照合同约定的工期完成施工任务。

2.进度要求：乙方需按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保施工进度。

四、施工质量控制及验收标准

1.乙方必须按照《建设工程质量管理条例》和相关规定，对施工过程进行质量控制。

2.验收标准：工程竣工后，甲方按照合同条款及国家相关标准组织验收。

五、安全施工及文明施工要求

1.乙方必须严格遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，确保施工安全。

2.文明施工要求：乙方需按照甲方要求的文明施工标准，做好施工现场的文明施工工作。

六、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如一方违约，违约方需按照合同总金额的10%向守约方支付违约金。

2.赔偿标准：因违约造成损失的，违约方需按照损失的实际金额进行赔偿。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.管辖法院：如双方选择仲裁解决争议，仲裁机构为_________仲裁委员会；如选择诉讼解决争议，管辖法院为_________人民法院。

八、合同生效时间及变更、解除条件

1.合同生效时间：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.变更、解除条件：如需对合同进行变更或解除，需经双方协商一致，并签订书面协议。

九、其他约定事项

1.甲方提供施工所需的水电等基础设施支持。

2.乙方需妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。

3.工程竣工后，乙方负责工程的保修工作，保修期为一年。在保修期内，如发生质量问题，乙方需负责免费维修。

4.甲方在工程竣工验收后，需及时向乙方支付工程尾款。

5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始实施。

2.乙方应按合同工期按时完工并交付甲方使用。

第三条工程质量

1.乙方必须确保工程质量达到甲方要求，并按照合同约定进行保修。

2.乙方在施工中应遵守安全生产规范，确保施工期间的安全。

第四条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为_________元（大写：_________元整）。

2.甲方在签订合同后支付乙方工程总价的_________%，即_________元（大写：_________元整）。剩余款项在工程验收合格后支付。

第五条双方权利义务

1.甲方有权对乙方进行监督，确保工程按照合同约定进行。甲方应按时支付工程款项，并提供必要的支持和资料。

2.乙方应按时提交工程计划、进度报告和验收申请，确保工程顺利进行。乙方应严格按照合同约定进行施工，确保工程质量。

第六条违约责任

1.如果甲方未按时支付工程款项或未提供必要的支持和资料，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.如果乙方未按时完成工程或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

第七条争议解决方式

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首