建设工程施工合同标准版8篇.docx

建设工程施工合同标准版8篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________，电话：_________，地址：_________。

承包方（简称乙方）：_________，电话：_________，地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：人力不可抗拒的自然灾害；因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工而影响工程进度；因甲方变更计划或变更施工图而影响工程进度。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币_________元整（￥_________元）。本工程单价为_________元/平方米。乙方结算时按实际完成的建筑面积计算。

2.支付方式：甲方在开工前向乙方支付工程预付款_________元整（￥_________元），当工程施工至一半时，甲方再向乙方支付工程款的_____％计_________元整（￥_________元），工程竣工验收合格后，甲方一次性向乙方支付完全部工程款项。乙方在收款时，必须开具正式的收据。否则，甲方有权拒付。

第四条双方负责事项

1.甲方负责事项：在开工前向乙方移交施工场地；施工所需的水、电、建材等物资供应；协助乙方办理有关建设手续和消防、工商、税务等事宜；按时向乙方支付工程款。

2.乙方负责事项：严格遵守施工现场管理规定，精心施工，确保工程质量；编制施工进度计划，并按时向甲方报告施工进度情况；做好施工原始记录，特别是隐蔽工程的验收记录；按照有关规定提供竣工验收资料。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每延期一天，乙方可向甲方索赔违约金_________元整（￥_________元）。

2.乙方若不能按合同约定的工期按时完成施工任务，每延期一天，乙方需向甲方支付违约金_________元整（￥_________元）。

3.如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故，由此造成的损失由乙方承担。

4.如因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工等损失，由此造成的损失由甲方承担。

5.乙方在施工中不得因自身原因擅自变更设计图，如需变更，必须得到甲方的同意后方可变更。否则，由此造成的损失由乙方承担。

6.甲方在施工中不得因自身原因擅自变更施工计划或施工内容，如需变更，必须得到乙方的同意后方可变更。否则，由此造成的损失由甲方承担。

7.甲方若违反合同约定不履行义务时，需承担相应的违约责任并赔偿乙方的实际损失。

8.乙方若违反合同约定不履行义务时，需承担相应的违约责任并赔偿甲方的实际损失。

9.因不可抗力造成合同无法按时履行时，双方均不需承担违约责任。但应及时通报对方情况，以便双方协商解决方案。若因不可抗力导致合同无法继续履行时双方可解除该合同。

10.在施工过程中如发生争议时双方应友好协商解决。若协商不成时可向当地劳动争议部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议。但无论何种方式解决争议时双方均不得采取过激行为影响施工进度和工程质量以及双方利益。相反双方应积极配合有关部门做好调解工作以便尽快解决争议恢复施工秩序保障双方权益不受损害。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

联系方式：[甲方法人电话]

营业执照号码：[甲方营业执照号码]

税务登记证号码：[甲方税务登记证号码]

银行账号：[甲方银行账户信息]（此处详细列出具体账户）

经营范围：[甲方业务范围简要描述]

资质证书：[相关资质证书名称及编号]（如建筑资质证书等）

其他相关材料：[如有需进一步确认的其他资料简述]

乙方（承包方）：[乙方名称]（施工单位全称）

地址：[乙方地址]（施工单位地址）

法定代表人：[乙方法人姓名]（施工单位法定代表人）