2025石材安装班组承包合同.docx

2025石材安装班组承包合同

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于甲方为石材安装工程的业主，乙方为具有相关资质的石材安装班组，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方石材安装工程项目的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概述

1.1工程名称：__________石材安装工程

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：包括但不限于石材的采购、运输、储存、加工、安装、验收等。

第二条工程承包范围和方式

2.1乙方承包范围：石材安装工程项目，具体内容详见附件。

2.2承包方式：乙方采取包工包料的方式承包本工程。

第三条工程进度和工期

3.1工程计划开工日期：__________

3.2工程计划竣工日期：__________

3.3乙方应按照甲方的要求，保证工程按时完成，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量

4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。

4.2工程验收标准：按照甲方和乙方共同确认的验收标准进行。

4.3乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。

第五条工程价款及支付

5.1本工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

5.2甲方按照工程进度，分阶段支付工程款。具体支付方式双方另行约定。

5.3乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方支付剩余工程款。

第六条乙方的义务和责任

6.1乙方应按照合同约定，完成工程，并保证工程质量。

6.2乙方应遵守国家法律法规，不得违法用工，不得使用童工、未成年工。

6.3乙方应承担因自身原因造成的人身伤害和财产损失。

第七条甲方的义务和责任

7.1甲方应按照合同约定，按时支付工程款。

7.2甲方应提供乙方施工所需的现场、材料等。

7.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决。

第八条违约责任

8.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

8.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

8.3双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件：石材安装工程项目详细内容

一、附件列表：

1.石材安装工程项目详细内容

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2.甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

3.双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

三、法律名词及解释：

1.合同法：是指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。

2.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，按照合同约定向对方支付的金钱。

3.管辖权：是指法院对案件进行审理和判决的权力。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：乙方应按照约定标准施工，发现问题及时整改，确保工程质量。

3.付款纠纷：双方应明确付款方式和时间，如有争议，可协商解决或依法解决。

4.施工过程中出现争议：双方应积极沟通，友好协商，无法解决的，可以向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为石材安装工程的业主，乙方为具有相关资质的石材安装班组。

2.甲方需要乙方完成石材安装工程项目，乙方同意承包并签订合同。

3.双方按照合同约定履行各自权利义务，确保工程顺利进行。

4.工程完成后，双方进行验收，甲方支付剩余工程款。

5.双方在履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决，无法解决的，可以向法院提起诉讼。