住建部黄皮合同7篇.docx

住建部黄皮合同7篇

篇1

甲方（发包方）：

名称：_________

地址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

联系方式：_________

乙方（承包方）：

名称：_________

地址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

联系方式：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将特定工程发包给乙方施工达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

5.工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计______天。

二、承包方式及范围

1.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。

2.承包范围：乙方负责工程的全部施工任务，包括基础工程、主体工程、装修工程等。具体施工内容以甲方提供的施工图纸和变更通知为准。

三、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.验收标准：工程竣工验收时，应按照国家相关验收标准执行，确保工程质量符合合同约定。

四、付款方式及期限

1.付款方式：甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。具体付款节点和金额以合同约定为准。

2.付款期限：乙方应在合同签订后尽快开工，并按期完成施工任务。甲方在收到乙方提交的结算报告后，应及时进行结算并支付剩余款项。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款或未及时办理结算，应承担相应的违约责任。具体违约金的计算方式和金额以合同约定为准。若因甲方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求，甲方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。具体违约金的计算方式和金额以合同约定为准。若因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、不可抗力及合同变更处理

1.不可抗力处理：若因不可抗力导致工程无法按时完成或质量不符合要求，双方应协商解决。具体处理方式和责任承担以合同约定为准。

2.合同变更处理：若因设计变更等原因导致工程量增加或减少，双方应签订补充协议进行调整。具体调整内容和方式以双方协商为准。若因合同变更导致一方无法继续履行合同义务，双方应协商解决。具体处理方式和责任承担以合同约定为准。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：若双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式和管辖法院以合同约定为准。在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分义务。若因争议导致合同无法继续履行或实现合同目的，双方可协商解除合同并承担相应的违约责任和赔偿责任。在争议解决过程中，双方应提供必要的文件和资料以便仲裁机构或法院进行审理和裁决。同时，双方应积极协助仲裁机构或法院进行调解和和解工作以达成和解协议并终止争议。若争议经仲裁裁决或法院判决后仍未得到解决且无法继续履行合同的则按照合同约定的争议解决条款执行。如合同未明确约定争议解决条款的则按照相关法律法规的规定执行。如法律法规未明确规定的则根据公平原则和诚信原则协商解决或向有关部门申请调解处理。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将建设工程发包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方负责施工的范围包括：_________

2.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合相关标准。

三、工期及进度

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

2.甲方将根据工程的实际情况，制定具体的施工进度计划，乙方应严格按照计划执行。

四、质量与验收

1.乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合