专用施工合同范本2025年.docx

专用施工合同范本2025年通用

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

鉴于甲方为合同项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本专用施工合同，共同完成合同项目。

一、合同项目概述

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目工期：__________

1.5项目质量标准：__________

二、合同内容与范围

2.1乙方承担本合同项目的施工任务，按照合同约定完成施工图纸和工程量清单所列明的全部工程内容。

2.2乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求，完成施工任务，并承担相应的施工责任。

2.3乙方应遵守国家及地方有关法律法规，严格执行合同约定的各项条款。

三、合同价格与支付

3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方按照合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。

3.3乙方应开具合法、有效的税务发票，甲方按照有关规定予以报销。

四、工期与进度

4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.2乙方应按照甲方和监理单位的要求，及时提供施工进度报告，确保工程顺利进行。

五、质量与验收

5.1乙方应保证施工质量，符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。

5.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到__________%时进行，最终验收在工程完工后进行。

5.3乙方应配合甲方和监理单位进行工程验收，对验收不合格的部分进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

六、安全与环保

6.1乙方应严格执行国家及地方关于安全生产的法律、法规和规定，确保施工过程中的安全生产。

6.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，确保工程环保达标。

七、违约责任

7.1乙方如违反合同约定，导致工期延误、工程质量不合格等，应承担相应的违约责任。

7.2甲方如未按约定时间支付合同价款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：__________。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并支付完毕尾款之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.施工图纸

2.工程量清单

3.施工方案

4.安全生产措施

5.环保措施

6.工程验收标准

7.税务发票

8.付款凭证

9.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成施工任务。

2.工程质量不合格：乙方施工的工程不符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。

3.安全生产违规：乙方未严格执行国家及地方关于安全生产的法律、法规和规定。

4.环保不达标：乙方未采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。

5.未按约定支付价款：甲方未按合同约定的时间支付合同价款。

三、法律名词及解释：

1.专用施工合同：指双方针对特定工程签订的具有明确工程内容、工期、质量、安全等要求的施工合同。

2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。

3.工期延误：指施工过程中，乙方未按照合同约定的时间完成施工任务。

4.工程质量不合格：指施工的工程不符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。

5.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施确保人员生命安全和设备完好。

6.环保措施