劳务分包合同新版6篇.docx

劳务分包合同新版6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行劳务分包事宜，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.承包方式：劳务分包

二、合同工期

1.乙方接到甲方通知后组织人员进场，工期按甲方要求执行。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工；

（2）不可抗力。

三、工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料及技术要求施工。

2.乙方必须确保工程质量达到甲方要求的验收标准。

3.验收标准和方法：按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》进行验收。

4.验收时，如发现工程质量不符合验收标准，需要返工的，乙方必须无条件返工，并承担全部费用。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同价款为人民币[合同价款]元。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的[支付比例]%，剩余[支付比例]%在竣工验收合格后支付。

五、双方责任

1.甲方责任：

（1）负责办理相关手续，提供相关资料；

（2）负责协调乙方与其他相关单位的关系；

（3）负责监督乙方的施工过程，确保工程质量符合验收标准。

2.乙方责任：

（1）确保施工队伍素质，按照施工图纸、技术资料及技术要求施工；

（2）确保施工质量符合验收标准；

（3）确保施工过程中的安全；

（4）负责施工过程中的其他相关事宜。

六、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付劳务费用，每逾期一天，需向乙方支付合同价款[违约金比例]%的违约金。

2.乙方若不能按时完成合同约定的劳务内容，每逾期一天，需向甲方支付合同价款[违约金比例]%的违约金。

3.如因乙方原因导致工程质量不符合验收标准，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

4.如因甲方原因导致合同无法按时履行，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规，尊重法院判决结果。判决结果生效前，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。判决结果生效后，双方应按照判决结果执行。

3.争议解决期间，双方应积极配合法院的调查取证工作，并提供相关证据材料。同时，双方应遵守必威体育官网网址义务，不得泄露争议解决过程中的相关信息。

4.如因争议解决过程中一方违约导致另一方损失加重的，违约方应赔偿另一方因此造成的损失。但赔偿金额不得超过因违约方违约所造成的实际损失。若双方均有违约行为导致争议无法解决时，应根据各自违约程度承担相应的违约责任。若一方违约行为严重到使合同无法继续履行时，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的赔偿责任。但赔偿金额不得超过因违约方违约所造成的实际损失与另一方的可得利益损失之和。若双方均有违约行为且均严重到使合同无法继续履行时，应根据各自违约程度承担相应的违约责任和赔偿责任。但赔偿金额不得超过因双方违约所造成的实际损失与可得利益损失之和。若因一方原因导致争议解决过程中产生其他费用的（如律师费、鉴定费等），该费用由该方自行承担。若因双方原因导致争议解决过程中产生其他费用的（如律师费、鉴定费等），双方应共同承担该费用。但具体承担比例应根据双方协商确定或按照法律法规的规定执行。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承接的_________工程中的劳务分包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、劳务分包内容

1.乙方负责施工的内容为：_________

2.具体施工范围及工程量以双方确认的施工图及现场签证为准。

三、承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方自行采购所需材料，并负责对材料进行验收。

2.乙方应按照甲方的要求及