浙江省建筑施工专业分包合同范本8篇.docx

浙江省建筑施工专业分包合同范本8篇

篇1

合同编号：_________

工程名称：_________

工程地点：_________

发包人：_________

承包人：_________

签订日期：_________

一、词语涵义

建设工程施工专业分包合同（以下简称“分包合同”）是发包人（业主）与承包人（施工单位）之间签订的，用于明确双方在施工过程中的权利、义务、责任以及技术要求、技术标准等内容的协议。本合同范本旨在规范浙江省内的建筑施工专业分包活动，保障双方权益，促进建筑市场的健康发展。

二、合同当事人

1.发包人（业主）：指依法进行工程建设的单位或个人，享有工程的所有权，并承担相应的法律责任和义务。

2.承包人（施工单位）：指依法取得相应施工资质，承接工程建设的单位或个人，享有施工合同的利益，并承担相应的法律责任和义务。

三、合同标的

本合同标的为具体的建筑施工作业，包括工程名称、地点、范围、技术要求、技术标准等内容。双方应明确约定标的物的名称、规格、数量、质量、价格等具体信息。

四、技术要求和技术标准

1.技术要求：指施工过程中需要达到的技术水平或目标，包括施工质量、进度、安全等方面的要求。双方应明确约定技术要求的具体内容，并制定相应的验收标准。

2.技术标准：指施工过程中应遵循的技术规范或标准，包括国家、地方和行业内的相关技术标准。双方应明确约定技术标准的具体内容，并制定相应的验收标准。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：指发包人应支付承包人的工程款项，包括预付款、进度款和结算款等。双方应明确约定合同价款的具体金额和支付方式。

2.支付方式：指发包人向承包人支付工程款项的方式，包括银行转账、支票支付等。双方应明确约定支付方式的具体内容。

六、工期及进度要求

1.工期：指施工合同规定的完成工程的期限。双方应明确约定工期的具体起止时间。

2.进度要求：指施工过程中需要达到的施工进度或节点目标。双方应明确约定进度要求的具体内容，并制定相应的验收标准。

七、质量保证及验收标准

1.质量保证：指承包人应保证工程质量符合合同约定和相关技术标准的要求。双方应明确约定质量保证的具体措施和验收标准。

2.验收标准：指工程完工后，发包人对工程质量进行验收时应遵循的标准或规范。双方应明确约定验收标准的具体内容。

八、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。双方应明确约定违约责任的承担方式和赔偿标准。

2.赔偿标准：指因违约方违约给守约方造成损失时，违约方应支付的赔偿金额或计算方式。双方应明确约定赔偿标准的具体内容。

九、争议解决及法律适用

1.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生争议时，应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。双方应明确约定争议解决的具体方式和管辖法院或仲裁机构。

2.法律适用：指合同当事人在履行合同过程中应遵循的法律规范或标准。双方应明确约定法律适用的具体内容，并制定相应的验收标准。

十、合同的生效、变更和解除

1.合同的生效：指合同自双方签字或盖章之日起生效。双方应明确约定合同的生效条件和生效时间。

2.合同的变更：指合同生效后，经双方协商一致，可以对合同内容进行变更或补充。双方应明确约定合同的变更程序和要求。

3.合同的解除：指合同生效后，经双方协商一致，可以解除该合同。双方应明确约定合同的解除条件和解除程序。

篇2

发包人（全称）：[发包人公司名称]

承包人（全称）：[承包人公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人有关事项，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同价款：XXXX元

二、承包方式

1.承包范围：[承包范围]

2.承包方式：[承包方式]

三、合同文件及解释顺序

1.本合同文本；

2.招标文件及澄清、答疑；

3.投标文件及承诺；

4.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

四、双方权利与义务

（一）发包人权利与义务

1.审查承包人编制的工程施工组织设计、安全技术措施和专项施工方案。

2.检查承