道路施工合同.docxVIP

道路施工合同【通用5篇】

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照公平、自愿、公正、诚信的原则，甲方将苏北路二标段（茂名路东文化路西），人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商全都，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，详细条款商定如下：

一、工程概况及承包范围

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包范围：完本钱工程人行道路原路面撤除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。

二、承包方式

1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业协作。

2、包全部人工作用具工具机械等。

三、工程款支付方式

工程款支付：

甲方按四次付清，第一次路面切割、撤除及垃圾外运完成支付元。其次次混凝土的浇筑完成支付元。第三次侧石平石铺设完成支付元。第四次步道砖完成支付元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的全部工程款。

四、违约金

双方特殊商定在违约状况发生付违约方除需按上述规定向守约方担当，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。

五、合同生效

1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

道路施工合同篇二

发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组

承包方（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成全都意见，订立本协议书。

第一条工程概况

1、甲方工程工程为公益工程，资金通过募捐筹集。

2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。

3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。

4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。

5、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更局部工程款按本钱价向甲方计收。

6、工期：天。

即自年月日开工至年月日竣工；

其次条工期

一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。

二、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。

三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

四、因设计变更或非乙方缘由造成的停水、停电及不行抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

五、发生《广东省建立工程标准施工合同》规定的不行抗力大事影响时，工期相应顺延。

六、因乙方缘由，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。

第三条工程质量和竣工验收

一、分项工程的工程质量要求

（一）清理路基

1、需要对路基范围内的杂草、树木清理洁净。

2、需要对路基范围内的软泥清理洁净。3、需要排干路基范围内的积水。

（二）砌石

1、落脚石块应采纳大块石，单块重量不小于50公斤。

2、采纳的块石应为坚硬石，不准采纳风化石。

3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面对路中心倾斜。

4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。

5、砌石外露面需要实行砂浆沟缝。

（三）填土及夯实

1、采纳好土回填路基，制止采纳软泥回填。

2、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。

（四）涵洞接长

1、清理基底软泥；

2、侧