租用挖掘机施工合同8篇.docx

租用挖掘机施工合同8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（承租方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（出租方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方租用乙方的挖掘机施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、租赁设备

1.设备名称：挖掘机

2.型号规格：中型挖掘机

3.数量：一台

4.生产厂家：[生产厂家]

5.出厂日期：[出厂日期]

6.使用状况：良好

三、租赁期限

1.租赁时间：自[租赁起始日期]起至[租赁结束日期]止。

2.租赁期限：共计[租赁期限]天。

四、租金及支付方式

1.租金标准：每日租金为[每日租金]元。

2.支付方式：租赁期满，甲方一次性支付乙方全部租金。

3.乙方账户信息：户名[乙方公司名称]，账号[乙方公司账号]，开户行[乙方公司开户行]。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的挖掘机，并按时进场施工。

（2）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合标准要求。

（3）甲方有义务按照合同约定支付租金，并确保施工现场的安全与稳定。

（4）甲方有义务在租赁期满后将挖掘机归还给乙方，并确保挖掘机的完好无损。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付租金，并在租赁期满后将挖掘机归还给乙方。

（2）乙方有权监督甲方的施工过程，确保施工进度符合双方约定。

（3）乙方有义务按照甲方要求提供合格的挖掘机，并按照合同约定准时进场施工。

（4）乙方有义务在施工过程中确保挖掘机的安全使用，避免对周围环境造成破坏。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付租金或归还挖掘机，应支付相应的违约金。违约金按照每逾期一天支付[违约金金额]元计算。同时，甲方应赔偿因此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定提供合格的挖掘机或按时完成施工任务，应支付相应的违约金。违约金按照每逾期一天支付[违约金金额]元计算。同时，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

七、争议解决方式

1.若双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。法院判决生效后，双方应自觉履行判决结果。若一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。同时，因违约或争议产生的诉讼费用、律师费用等合理支出均由违约方承担。此外，为保障双方权益，建议双方在签订合同前进行充分的了解和沟通，明确双方的权利和义务以及违约责任等相关内容。对于违反合同约定的行为要及时制止并依法追究责任人的法律责任。同时加强合同履行过程中的监管力度确保双方权益得到充分保障。

篇2

甲方（承租方）：_________，地址：_________，联系人：_________，联系方式：_________。

乙方（出租方）：_________，地址：_________，联系人：_________，联系方式：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方租用乙方的挖掘机施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________。

二、租赁设备

1.甲方租用乙方的挖掘机型号及数量为：_________。

2.租赁期限为：_________。

3.租赁费用为：_________。

4.租赁期间，乙方负责挖掘机的维修、保养及驾驶人员的安排，确保挖掘机在租赁期间处于良好状态，并满足甲方的施工需求。

三、施工要求

1.甲方需确保施工场地的安全，为乙方提供必要的安全保障。

2.乙方需按照甲方的施工要求进行操作，确保