学校小型施工合同范本8篇.docx

学校小型施工合同范本8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天，自乙方进场施工之日起计算。

2.甲方认为有必要调整合同工期时，应与乙方协商，并书面通知乙方调整后的合同工期。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________）。

2.甲方应根据合同进度向乙方支付款项。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同总造价的_________%，即人民币_________元整（￥_________）。

（2）工程进行到一半时，甲方应支付乙方合同总造价的_________%，即人民币_________元整（￥_________）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方合同总造价的剩余款项，即人民币_________元整（￥_________）。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工。

2.甲方应在工程竣工验收前向乙方提供验收标准和验收方法。

3.乙方应在工程竣工验收时向甲方提交完整的竣工资料和验收申请。

第五条施工安全与文明施工

1.乙方应严格遵守国家安全生产法规，确保施工过程中的安全。

2.乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场的整洁有序。

3.甲方应对乙方的施工安全和文明施工工作进行监督。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如有下列情况之一者，合同即告终止：

（1）工程已按合同要求完成并通过竣工验收；

（2）由于不可抗力致使工程无法继续施工；

（3）甲方或乙方违约，致使合同无法继续履行。

3.合同终止后，乙方应尽快完成收尾工作并撤离施工现场。甲方应及时向乙方支付应付款项。如有未完成工作或未完成验收的项目，双方应协商解决。

第七条违约责任及赔偿损失

1.甲方或乙方违反合同时，违约方应赔偿因违约给守约方造成的一切损失。包括直接损失和间接损失。直接损失包括但不限于因违约方违约导致守约方无法继续履行合同而产生的全部损失；间接损失包括但不限于因违约方违约导致守约方在正常情况下能够获得的利益损失。具体赔偿金额由双方协商确定。协商不成的，可向法院提起诉讼。在诉讼过程中，违约方应承担守约方的全部诉讼费用和律师费用。如果违约方不履行赔偿责任，守约方可依法向法院申请强制执行。

2.在施工过程中，如果因甲方原因造成乙方停工、窝工等损失，甲方应承担全部责任并赔偿乙方的全部损失。具体赔偿金额由双方协商确定。协商不成的，可向法院提起诉讼。在诉讼过程中，甲方应承担乙方的全部诉讼费用和律师费用。如果甲方不履行赔偿责任，乙方可依法向法院申请强制执行。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行小型施工事项达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.施工内容：_________

4.施工方式：_________

5.合同工期：自______年______月______日至______年______月______日，共计______天。

二、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方应当提供施工所需的场地、水电等必要条件，确保施工顺利进行。

（2）甲方应当按照合同约定支付工程款，确保乙方的合法权益。

（3）甲方应当对乙方的施工质量进行监督，提出合理意见和建议。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方应当按照合同约定完成施工任务，确保施工质量符合要求。

（2）乙方应当合理组织施工，确保施工进度满足甲方需求。

（3）乙方应当遵守法律法规及甲方规章制度，确保施工安全有序。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：本