广东省建设工程标准合同施工合同5篇.docxVIP

广东省建设工程标准合同施工合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工范围及要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，不得擅自更改。

2.乙方在施工过程中，必须遵守相关法律法规和安全生产规定，确保施工质量和安全。

3.乙方需要按照合同约定的工期完成施工任务，不得拖延工期。

三、合同工期

1.工程开工日期：[开工日期]

2.工程竣工日期：[竣工日期]

3.合同总工期：XX天

四、质量与检验标准

1.乙方必须确保施工质量符合相关法律法规和合同约定，达到优质工程标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督检验，并提出改进意见。

3.如果施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工或者进行修复。

五、合同价款及支付方式

1.工程总造价：[工程造价]

2.甲方在签订合同后，按照合同约定支付工程款项。具体支付方式如下：

（1）预付款：合同总金额的XX%，即人民币[预付款金额]元；

（2）中期款：合同总金额的XX%，即人民币[中期款金额]元；

（3）尾款：合同总金额的XX%，即人民币[尾款金额]元。

3.乙方在收到款项后，必须开具合法有效的发票。如果因乙方原因未能在规定时间内开具发票，甲方有权拒绝支付款项。

六、履约保证金及返还方式

1.乙方在签订合同后，需向甲方缴纳履约保证金人民币[履约保证金金额]元。该保证金用于确保乙方按照合同约定履行施工义务。

2.如果乙方在施工过程中未出现违约行为，甲方将在工程竣工验收后返还履约保证金。如果乙方在施工过程中存在违约行为，甲方有权根据合同约定扣除部分或全部履约保证金。

3.履约保证金返还方式：银行转账或其他双方约定的方式。

七、违约责任及赔偿标准

1.如果甲方未按照合同约定支付款项或提供必要支持，导致乙方无法按时开工或完成施工任务，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿标准如下：每逾期一天，甲方需向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金。如果违约金不足以弥补乙方的实际损失，甲方还需承担相应的赔偿责任。

2.如果乙方未按照合同约定履行施工义务或存在其他违约行为，导致甲方无法按时完成工程建设或造成其他损失，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿标准如下：每逾期一天，乙方需向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。如果违约金不足以弥补甲方的实际损失，乙方还需承担相应的赔偿责任。同时，甲方有权扣除部分或全部履约保证金作为赔偿。

3.因不可抗力因素导致双方无法按时履行合同义务的，双方应友好协商解决。如果协商不成，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁解决。在协商过程中，双方应提供必要的支持和协助以共同应对不可抗力因素带来的挑战。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况。在不可抗力因素消除后，双方应尽快恢复履行本合同义务。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的经双方协商可解除合同互不承担违约责任。

八、争议解决方式及管辖法院

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议双方应友好协商解决如协商不成可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁解决双方一致同意由[管辖法院名称]法院管辖审理该案件。仲裁裁决是终局裁决对双方都具有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担。在仲裁过程中双方应尊重仲裁庭的意见并按其裁决执行相关事宜。同时双方应配合仲裁庭调查取证等工作以便仲裁庭能够公正、合理地作出裁决结果。在争议解决期间除涉及争议的部分外其他合同条款继续履行。

篇2

合同编号：XXXXXX

发包人：XXXXXX

承包人：XXXXXX

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

建筑面积：XXXXXX平方米；层数：XXXXXX层

承包范围：详见施工图及报价清单

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

工程质量：合格

合同价款：大写：XXXXXX元整小写：XXXXXX元

一、合同文件及解释顺序

1.合同文件包括：

(1)施