地暖施工合同范本8篇.docxVIP

地暖施工合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的地暖施工工程，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方负责按甲方提供的施工方案进行地暖施工。

2.乙方需确保施工人员的人身安全及施工设备的正常运行。

3.乙方需确保施工质量符合甲方要求，按照甲方提供的施工方案和国家相关标准施工。

4.乙方需确保施工进度符合甲方要求，按时完成施工任务。

三、施工期限

1.本工程自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日完工，共_________天。

2.如因甲方原因造成工程停工或延误，工期相应顺延。

3.如因乙方原因造成工程停工或延误，乙方需承担相应的违约责任。

四、付款方式及金额

1.甲方在签订合同后向乙方支付工程总金额的_________%作为预付款。

2.乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余的工程款项。

3.具体支付时间和金额根据施工进度和验收情况而定，确保乙方能够及时收到款项。

五、违约责任

1.如因甲方原因造成工程停工或延误，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。

2.如因乙方原因造成工程停工或延误，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

3.如因不可抗拒因素导致工程停工或延误，双方需共同协商解决方案，并各自承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.如甲乙双方在地暖施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并履行相应的法律义务。

七、合同生效及终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.在合同生效期间，双方应严格遵守合同条款，履行相应的权利和义务。

3.如一方违反合同条款，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

4.合同终止时，双方应友好协商处理相关事宜，确保双方权益得到保障。

八、其他约定事项

1.甲乙双方在地暖施工过程中应积极配合，确保施工进度和质量符合甲方要求。

2.乙方需确保施工材料符合相关标准，并提供相应的质量保证。

3.甲方需为乙方提供必要的工作环境和条件，确保施工顺利进行。

4.双方需共同遵守国家和地方的相关法律法规，确保施工符合法律法规的要求。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的地暖施工工程，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方负责按甲方提供的设计施工图纸进行地板辐射采暖系统的施工。安装范围包括：图纸中所有地板辐射采暖系统安装。

2.乙方需按照甲方要求负责施工过程中的一切技术支持。

3.乙方负责购买安装过程中所需的所有材料。

4.乙方负责施工过程中的一切安全措施，保证不发生人身和设备安全事故。

5.乙方负责工程完工后的清理工作。

三、合同工期

1.合同工期：_________天。

2.开工日期：_________年_________月_________日。

3.竣工日期：_________年_________月_________日。

4.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工；不可抗力。

四、工程质量及验收

1.乙方所承包工程，必须达到建设单位、监理公司以及质量监督部门一次性验收合格。

2.甲方可随时对工程进度和施工质量进行监督检验，并提出整改意见。

3.工程完工后，甲方应组织有关单位进行验收工作。验收合格后，双方签署