外墙涂料分项工程承包合同5篇.docx

外墙涂料分项工程承包合同5篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#乙方（承包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#承包范围：

外墙涂料分项工程，包括但不限于以下内容：

1.外墙涂料材料的选择与采购；

2.外墙涂料的施工与安装；

3.涂料质量的检测与控制；

4.施工过程中所需脚手架的搭建与拆除；

5.涂料的混合、搅拌与稀释；

6.施工过程中的安全防护措施；

7.涂料的运输与储存；

8.施工质量问题的排查与修复。

#承包方式：_________

#工程期限：

1.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日，总工期为_________天。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.乙方应在接到甲方开工通知后尽快组织人员进场施工，确保按时完成施工任务。如有特殊情况需调整工期，乙方应提前向甲方提交书面申请，经批准后方可调整。

#工程价款及支付方式：

1.本工程外墙涂料分项工程的总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。该造价已包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。具体支付节点如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；

（2）乙方完成外墙涂料施工任务的50%时，甲方再支付乙方工程总造价的30%；

（3）乙方完成外墙涂料施工任务并提交竣工验收资料后，甲方支付乙方工程总造价的30%；

（4）剩余10%的工程款作为质量保证金，待工程竣工验收合格后一年内支付。

2.支付方式：银行转账。乙方需提供相应发票。具体支付时间以甲方书面通知为准。若因乙方原因导致工期延误或施工质量问题，甲方有权推迟支付相应款项。

#违约责任：

1.若因乙方原因导致工期延误或施工质量问题，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。包括但不限于未按时完成施工任务导致的项目延期交付、施工质量问题导致的返工费用等。

2.若因甲方原因导致工期延误或付款问题，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。包括但不限于未按时完成付款导致的乙方资金占用成本、因付款问题导致的乙方人员窝工等。

3.双方应严格遵守合同条款，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。若双方均有过错，应根据实际情况承担相应的违约责任。

#争议解决方式：

若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。同时，双方应积极配合法院的调查取证工作，提供必要的证据材料。在判决生效并执行完毕后，双方应遵守判决结果，履行相应的义务。若一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应当履行生效法律文书确定的义务。若被执行人拒不履行义务，法院可以采取强制措施进行执行。同时，被执行人应当承担强制执行的相关费用。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就外墙涂料分项工程承包给乙方施工，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：外墙涂料分项工程，包括外墙涂料、底漆、面漆等材料的供应与施工。

第二条承包方式

1.本工程采用包工包料方式，由乙方负责外墙涂料的供应与施工。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成外墙涂料的施工任务。

第三条工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始，具体工期根据实际施工进度确定。

2.乙方需确保施工进度，按时完成施工任务。如遇特殊情况，需提前告知甲方，以便甲方及时调整施工计划。

第四条工程价款及支付方式

1.工程价款：本合同的总价款为