关于工程延误扣款的补充协议书6篇.docx

关于工程延误扣款的补充协议书6篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

鉴于甲方与乙方在[工程名称]工程中存在工程延误的情况，为了明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，特签订本补充协议书。

一、工程延误的原因

经双方确认，造成工程延误的原因主要包括以下几个方面：

1.甲方原因导致的设计变更、材料供应不足等；

2.乙方原因导致的施工延误、质量问题等；

3.不可抗力因素，如自然灾害、社会突发事件等。

二、工程延误的扣款原则

根据双方协商，对于工程延误的扣款原则如下：

1.因甲方原因导致工程延误的，甲方应承担相应的责任，并支付乙方合理的窝工费用；

2.因乙方原因导致工程延误的，乙方应承担相应的责任，并支付甲方相应的违约金；

3.因不可抗力因素导致工程延误的，双方应共同承担风险，具体扣款金额由双方协商确定。

三、工程延误的扣款计算方式

为了明确工程延误的扣款计算方式，双方约定如下：

1.窝工费用计算：根据乙方实际窝工人数和天数，按照当地最低工资标准计算窝工费用；

2.违约金计算：按照工程合同总金额的百分之五（5%）计算违约金；

3.不可抗力因素扣款：根据双方协商确定的具体金额进行扣款。

四、工程延误的扣款支付时间

双方约定，工程延误的扣款支付时间如下：

1.窝工费用支付：在确认窝工人数和天数后，甲方应在十个工作日内支付窝工费用；

2.违约金支付：在确认违约事实后，乙方应在十个工作日内支付违约金；

3.不可抗力因素扣款支付：在双方协商确定具体金额后，甲方应在十个工作日内支付不可抗力因素扣款。

五、争议解决方式

如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议部分的条款。

六、其他条款

1.本协议未尽事宜，由双方协商补充。协商补充的内容与本协议具有同等法律效力；

2.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份；

3.因本协议的履行而产生的任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议部分的条款。

甲方（发包方）：[公司名称]

签字（盖章）：__________

日期：__________年_____月_____日

乙方（承包方）：[公司名称]

签字（盖章）：__________

日期：__________年_____月_____日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）中，因乙方原因造成工程延误，甲方需对乙方进行扣款处理。经双方友好协商，达成以下补充协议：

一、工程延误原因及责任

1.乙方在施工过程中，因自身原因（如施工计划混乱、技术不过关、管理不善等）导致施工进度缓慢，未能按照主合同约定的工期完成施工任务。

2.乙方未能及时采购或供应材料，导致施工进度受到影响。

3.乙方在施工过程中存在质量问题，需进行整改，导致施工进度延误。

二、扣款处理原则

1.甲方将根据乙方的工程延误原因及责任，按照主合同的约定进行扣款处理。

2.扣款方式包括但不限于：扣除工程进度款、扣除履约保证金、收取违约金等。具体扣款方式及金额将根据乙方的违约程度及损失情况确定。

3.甲方有权从乙方的其他未付款项中扣除相应金额，以弥补因工程延误给甲方造成的损失。

三、具体扣款事项

1.工程进度款扣除：根据主合同约定，甲方将按照施工进度向乙方支付工程进度款。若乙方存在工程延误情况，甲方有权扣除部分或全部工程进度款，直至乙方的违约行为得到纠正。

2.履约保证金扣除：若乙方未能按照主合同约定履行施工义务，甲方有权扣除乙方的履约保证金，以弥补因违约给甲方造成的损失。

3.违约金收取：根据主合同约定，若乙方存在违约行为，甲方有权向乙方收取违约金。违约金的具体金额及支付方式将在主合同中详细约定。

四、其他约定事项

1.乙方需积极配合甲方的扣款处理工作，及时提交相关证