网签版工程施工合同范本8篇.docx

网签版工程施工合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工；

（2）因甲方提出的变更计划或变更施工图而迫使停工；

（3）因甲方逾期提供设计图纸或逾期订购材料而影响施工进度。

第三条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和设计要求为依据，具体内容应执行《关于基本建设工程的竣工验收暂行规定》及其他有关规定。

4.甲方在接到竣工验收报告后十个工作日内组织有关部门进行验收。验收合格后，双方签署竣工验收证书。如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担自身原因造成的整改费用。

第四条工程价款与支付

1.本工程采用固定价格合同，合同总价为人民币_________元整（￥_________元）。该合同价已包括工程材料费、机械使用费、人工费等全部费用。乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

2.工程竣工验收合格后，乙方可向甲方提交结算报告和结算资料，甲方在接到结算报告和结算资料后十个工作日内予以审核。审核合格后，甲方支付工程尾款。

3.乙方在提交结算报告和结算资料时，应同时提交下列文件资料：

（1）完整的结算报告；

（2）结算资料；

（3）竣工图；

（4）验收合格证书。

第五条违约责任

1.乙方在施工中必须严格执行施工规范和技术要求，确保工程质量。如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方必须承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、毁约，否则，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。

3.甲方必须按照合同约定按时支付工程款项。如因甲方原因造成工程款项支付延误，甲方必须承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

第六条争议解决方式

1.如因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的工作，及时提供必要证据和材料。判决生效之后，双方应认真履行判决结果。如有违反，违约方应承担相应的法律责任。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如有违反，违约方应承担相应的法律责任。

2.如遇特殊情况需要终止合同的执行，双方应协商达成一致意见后书面提交有关主管部门审批。未经审批同意擅自终止合同的执行的一方应承担由此给另一方造成的全部损失。

3.合同终止后，双方应积极配合做好相关善后工作包括但不限于未完成工作的处理、已支付费用的退还等事宜。同时双方应承诺对合同终止前的一切必威体育官网网址信息必威体育官网网址并不得擅自使用或泄露给第三方。

第八条其他事宜

1.本合同未尽事宜由双方协商补充或解释。补充或解释的内容与本合同具有同等法律效力。

2.本合同副本一式两份甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方XXXXXX工程（以下简称“本工程”）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：本工程施工图中的全部内容

4.承包方式：包工包料

5.合同工期：XXXXXX天

6.质量等级：合格

二、甲方工作

1.负责办理本工程的