关于施工合同补充协议8篇.docx

关于施工合同补充协议8篇

篇1

发包方：_________，以下简称甲方

承包方：_________，以下简称乙方

甲乙双方在遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的基础上，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就原施工合同相关事宜达成如下补充协议：

一、工程概况与承包范围

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

二、合同工期

1.乙方应根据合同条款和现场实际情况，编制详细施工进度计划，并报甲方审批。

2.乙方应严格按照审批后的施工进度计划执行，确保按时完成施工任务。

三、质量与验收

1.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合相关标准和设计要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督与检查，对不符合质量标准的施工部分，乙方应无条件进行整改。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：_________元。大写：_________元整。

2.支付方式：_________。具体支付节点和金额按原合同约定执行。

五、材料设备供应与保管

1.乙方应负责材料的采购、运输和保管工作，确保材料供应及时、质量合格。

2.材料设备清单及要求按原合同约定执行。如有变更，需经甲方书面确认。

六、安全生产与文明施工

1.乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工期间不发生安全事故。

2.乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁有序，减少施工噪音、粉尘和废弃物排放。

七、违约责任与赔偿

1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任按原合同约定执行。

2.因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿甲方的全部损失。包括直接损失和间接损失。具体赔偿金额以甲方实际损失为准。

八、争议解决与管辖法院

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院按原合同约定执行。如原合同未明确管辖法院，则双方可协商确定管辖法院或共同向甲方所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议部分外，双方应继续履行各自的其他义务。如因争议导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或达成其他处理意见。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁解决争议。在提起诉讼或仲裁过程中，如一方有恶意转移财产、损害对方利益等行为的，另一方有权依法采取法律措施保护自身合法权益。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，结合工程实际情况，在甲乙双方协商达成一致意见的基础上，签订本施工合同补充协议。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.设计单位：_________

5.监理单位：_________

6.总承包单位：_________

7.工程总造价：_________

8.施工工期：_________

二、补充协议内容

1.承包范围及方式

（1）承包范围：乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求以及现场实际情况，完成该工程的全部施工任务。具体包括：基础工程、主体结构、装修装饰、水电安装等。

（2）承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责提供施工所需的全部人力、材料、机械等，并按照甲方要求进行施工。甲方负责提供施工图纸、技术要求以及现场实际情况，并负责对施工质量的监督与验收。

2.施工进度及工期

（1）施工进度：乙方应根据甲方提供的施工进度计划，合理安排施工工序，确保施工进度满足工程需求。甲方应提供必要的施工条件，如场地、水电等，以确保施工顺利进行。

（2）工期：乙方应在签订合同后尽快组织人员进场施工，确保在规定工期内完成施工任务。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并协商解决方案。

3.施工质量及要求

（1）施工质量：乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关标准和要求。甲方应定期对施工质量进行检查和验收，确保施工质量得到有效控制。

（2）技术要求：乙方应确保施工人员具备相应的技能和经验，能够熟练掌握施工所需的各项技能。甲方应提供必要的技术支持和培训，帮助乙方提升施工水平。

4.合同价