必威体育精装版施工合同通用条款7篇.docx

必威体育精装版施工合同通用条款7篇

篇1

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语应有利于保护各方权利，避免引起不必要的争议。

二、协议条款的签订

本协议条款是合同双方协商一致，约定合同标的、价款、履行期限等的基本内容，同时也是明确双方权利、义务关系的共同约定。因此，合同双方应本着诚实守信、协商一致的原则，按照国家有关法律、法规的规定，签订本协议条款。

三、合同条件

合同条件是指为保证合同的履行，合同双方对工程质量、工期、造价等所作出的约定。具体包括：

1.工程质量要求：要明确工程应达到的质量标准，包括符合国家有关规范、标准的要求，以及发包人对工程质量的其他要求。

2.工期要求：要明确工程的开工和竣工日期，以及各个阶段的进度要求。同时，要明确因发包人原因造成的工期延误的处理方式。

3.造价要求：要明确工程的合同价款，包括固定价款和可调价款两种方式。同时，要明确因发包人原因造成的造价增加的处理方式。

四、合同履行

1.承包人应按协议条款约定，按时进场并完成施工任务。发包人应按协议条款约定及时支付工程进度款，并确保施工现场的顺利进行。

2.承包人应建立健全施工质量控制制度，确保工程质量符合约定标准。发包人应对工程质量进行监督检查，并提出改进意见。

3.因发包人原因造成的工期延误或造价增加，承包人有权要求发包人承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准可依据合同约定或双方协商确定。

五、违约责任

1.承包人未能按协议条款约定完成施工任务或工程质量不符合约定标准的，应承担相应的违约责任。发包人可要求承包人进行整改或修复，并承担相应的费用。

2.发包人未能按协议条款约定支付工程进度款或提供施工条件，应承担相应的违约责任。承包人有权要求发包人进行补救或补偿。

六、争议解决

1.合同双方发生争议时，应首先通过协商或调解的方式解决。协商或调解不成的，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.合同双方应积极配合仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼活动，如实提供相关资料和证据。仲裁或诉讼裁决生效后，合同双方应遵守裁决结果，履行相应义务。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款的履行。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，履行相应义务。

2.合同终止时，双方应协商确定终止原因及处理方式。承包人应按时完成终止前已接受的任务，发包人应及时支付应付未付的款项。合同终止后，双方应继续履行必威体育官网网址义务和其他未终止条款的义务。

八、其他未尽事宜

本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。协商不成时，可按照国家有关法律、法规的规定处理。同时，双方应积极配合相关部门进行合同的备案和登记工作。

综上所述，本施工合同通用条款旨在明确合同双方的权利和义务关系，确保施工合同的顺利履行。双方应本着诚实守信、协商一致的原则，共同遵守合同约定，实现互利共赢的目标。

篇2

合同编号：_________

甲方（业主）：_________

乙方（承包商）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.合同工期：自签订合同之日起，至工程竣工验收之日止。具体开工日期以甲方书面通知为准。

5.工程质量：符合国家相关质量标准。

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方应按照合同约定支付工程款。

2.甲方应提供施工所需的水、电等必要条件。

3.甲方应协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。

4.甲方应按照合同约定参与工程质量和进度的监督。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应按照合同约定完成施工任务。

2.乙方应确保施工质量符合国家相关标准。

3.乙方应按照合同约定提供施工资料和验收报告。

4.乙方应确保施工过程中的安全与环保。

5.乙方应协助甲方办理相关手续，确保施工顺利进行。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________（大写：_________）。具体金额以双方确认的预算表为准。

2.支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点，及时向乙方支付工程款。具体支付节