厂房消防验收完成施工单位责任免责协议书8篇.docx

厂房消防验收完成施工单位责任免责协议书8篇

篇1

甲方（建设单位）：XXXX

乙方（施工单位）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保厂房消防验收的顺利完成，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方的权利和义务，规范厂房消防验收过程中的行为准则，确保验收的顺利进行，并免除乙方在验收完成后的责任。

二、协议内容

1.验收准备

甲方应在厂房消防验收前，确保完成以下准备工作：

（1）取得相关政府部门的验收许可；

（2）完成厂房消防设施的详细设计和施工；

（3）提供必要的验收资料和文件。

乙方应在厂房消防验收前，确保完成以下准备工作：

（1）按照甲方要求完成施工任务；

（2）提交完整的施工记录和资料；

（3）协助甲方进行验收前的自查工作。

2.验收实施

在厂房消防验收过程中，甲乙双方应密切配合，确保验收的顺利进行。具体分工如下：

（1）甲方负责整体协调和指导验收工作；

（2）乙方负责提供必要的支持和协助，包括人员、设备和技术支持等。

3.验收结果

厂房消防验收完成后，甲乙双方应共同确认验收结果。具体确认方式如下：

（1）甲方组织专业人员进行验收评估，并出具书面验收报告；

（2）乙方对验收报告进行确认，并在确认后提交相关单位备案。

三、责任免除条款

1.乙方在厂房消防验收过程中，如因甲方原因导致施工质量问题或延误工期，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。但乙方应积极配合甲方进行整改工作，确保验收的顺利进行。

2.在厂房消防验收过程中，如因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）导致验收延误或无法完成，甲乙双方应友好协商解决。乙方有权要求甲方给予合理的补偿或调整验收计划。

3.乙方在厂房消防验收过程中，应严格遵守相关法律法规和甲方的要求。如因乙方原因导致施工质量问题或违反法律法规，乙方应承担相应的法律责任。但甲方应给予乙方必要的支持和协助，确保乙方的合法权益得到保障。

四、争议解决条款

1.在厂房消防验收过程中，如甲乙双方发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向相关仲裁机构或法院提起诉讼。在诉讼过程中，甲乙双方应积极配合法院的调查和审理工作。

2.乙方在厂房消防验收过程中，如遇到与甲方或其他相关方的利益冲突问题，应与甲方及其他相关方进行友好协商。协商不成的，可以向相关仲裁机构或法院提起诉讼。在诉讼过程中，乙方应积极配合法院的调查和审理工作。但甲方应给予乙方必要的支持和协助，确保乙方的合法权益得到保障。

五、其他条款

1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。协议生效后，甲乙双方应严格遵守协议内容，确保厂房消防验收的顺利完成。未尽事宜由甲乙双方另行协商确定。如一方违反协议约定或法律法规规定导致另一方的合法权益受到损害时应当承担相应的法律责任并赔偿因此造成的损失。本协议的修改、补充或终止应当遵循相关法律法规的规定并由甲乙双方共同协商确定。本协议的管辖法院为甲方所在地人民法院。本协议的争议解决方式为仲裁解决。本协议的仲裁机构为XX仲裁委员会。

篇2

协议签订日期：XXXX年XX月XX日

协议生效日期：XXXX年XX月XX日

协议双方：

甲方（建设单位）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（施工单位）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

鉴于甲方委托乙方进行厂房建设，为明确双方在消防验收完成后的责任，达成以下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确乙方在厂房消防验收完成后的责任，保障甲方的权益，确保双方能够顺利完成建设项目的合作。

二、协议内容

1.乙方应在协议签订后尽快完成厂房的建设工作，确保建设质量符合相关标准和要求。

2.在厂房消防验收完成后，乙方应将其在建设中使用的设备、材料、工具等全部撤离现场，并恢复现场的原状。

3.乙方应确保其施工人员和设备在撤离现场前不会对甲方的财产造成损害或污染。

4.乙方应协助甲方完成消防验收的相关工作，提供必要的支持和配合。

5.乙方应确保其在建设过程中的行为符合相关法律法规的规定，不得违法违规行为。

6.甲方应对乙方的建设活动提供必要的支持和配合，确保建设活动的顺利进行。

7.甲方应在协议签订后按照约定支付乙方的建设费用，确保乙方的合法权益。

三、责任免除

1.乙方在厂房消防验收完成后，如因甲方的原因导致需要再次施工或修复，乙方有权要求甲方