家庭装修合同模板5篇.docx

家庭装修合同模板5篇

篇1

委托方（甲方）：

姓名：XXX

联系电话：XXX-XXXX-XXXX

地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号

受托方（乙方）：

公司名称：XXXX装饰工程有限公司

联系电话：XXXX-XXXX-XXXX

地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号

2.工程户型：XX室XX厅XX卫XX厨，建筑面积XX平方米

3.工程承包方式：半包（即乙方提供装修材料）

4.工程期限：XX天，自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工

5.工程造价：人民币XX元（大写：XX元）整，包括材料费、人工费等全部费用。具体费用清单见附件一。

6.付款方式：签订合同后，甲方需支付乙方XX元（大写：XX元）整作为预付款。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

二、施工与设计

1.乙方需按照甲方认可的设计方案进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.甲方有权对施工进度和施工质量进行监督，并提出合理建议和要求。乙方需积极配合，及时调整施工计划。

3.如因施工和设计原因造成工程损失，乙方需承担相应的赔偿责任。

三、材料供应与保管

1.乙方需按照合同约定提供优质的装修材料，并确保按时供应。如因材料供应不足或质量问题导致工程延误或损失，乙方需承担相应的责任。

2.甲方有权对提供的材料进行验收，如发现材料不符合要求，可以拒绝使用并要求乙方更换。

3.乙方需妥善保管好甲方提供的材料，如因保管不当导致材料损坏或丢失，乙方需承担相应的赔偿责任。

四、竣工验收与保修

1.工程竣工后，乙方需通知甲方进行竣工验收。甲方需在收到通知后XX天内进行验收，逾期未验收视为验收合格。

2.如因乙方施工质量原因导致工程存在质量问题，乙方需承担相应的保修责任。保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体保修范围和期限按照相关法律法规执行。

3.甲方在保修期内发现工程质量问题，应当书面通知乙方，乙方需及时响应并维修。如乙方未按时维修或维修质量不合格，甲方有权另行委托他人维修，相关费用由乙方承担。

五、违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付款项或提供必要支持和资料，导致乙方无法按时开工或施工困难，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定提供优质服务或按时完成施工任务，导致甲方工期延误或质量问题，乙方需承担相应的违约责任。

3.如因违约造成对方损失，违约方需承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据损失程度协商确定。

六、争议解决方式及管辖法院

1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止一切争议行为，积极配合法院的调查和处理工作。判决结果出来后，双方应遵守法院判决结果执行。

3.如因争议导致合同无法继续履行，双方应友好协商解除合同事宜。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼要求解除合同。但应尽量减少对对方的损失。

篇2

甲方（业主）：__________________

乙方（装修公司）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方家庭装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地址：__________________。

2.工程内容：室内设计及装修，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。

3.工程期限：自本合同签订之日起计算，工程总工期为XX天。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币XX元（大写：______元整）。该价款包括设计费、材料费、施工费及其他相关费用。

2.甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。

3.工程进度过半，甲方支付工程总价款的XX%。

4.工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付剩余款项。

5.乙方应在甲方付款前提供相应的发票。

三、工程质量及验收标准

1.乙方应按照双方确认的设计方案进行施工，