二次结构模板工程班组承包协议6篇.docx

二次结构模板工程班组承包协议6篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，身份证号：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，地址：XXXXXX。

承包方（乙方）：XXX，身份证号：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，地址：XXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就二次结构模板工程班组承包给乙方施工，经甲乙双方协商一致，签订本合同，望共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：XXXXXX

4.承包方式：XXXXXX

二、工期

1.乙方必须按照甲方施工工期的要求完成施工任务。

2.乙方在施工中要合理安排工序，确保工期按时完成。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：由于甲方原因影响开工；不可抗力。

三、质量

1.乙方必须按照甲方施工质量的要求完成施工任务。

2.乙方在施工中要加强质量控制，确保施工质量达到甲方要求。

3.如因乙方施工质量问题造成返工或整改，乙方需承担相应责任。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：XXXXXX元。该价款已包含完成该工程所需的人工、材料、机械等所有费用。

2.支付方式：XXXXXX。具体支付时间节点以甲方实际支付为准。

五、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：负责办理施工手续；负责施工场地的临时设施、水电供应；负责主要材料的采购与供应；负责工程的验收工作。

2.乙方责任与义务：负责施工前的准备工作；负责施工过程中的质量控制、进度控制；负责施工场地的安全、文明施工；负责工程的收尾工作。

六、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或工程结算款，每逾期一天，甲方需向乙方支付所欠金额的千分之五的违约金。

2.乙方若不能按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，乙方需向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。

3.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量问题或安全事故，由此产生的责任及经济损失由乙方自行承担。

4.如因甲方原因造成工程停工或缓建，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，可以先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

3.判决生效后，如一方不履行判决义务，另一方可以向法院申请强制执行。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如有下列情况之一者，合同可以终止：由于不可抗力致使合同目的不能实现；甲乙双方协商同意终止合同；合同期限届满且双方未达成续签协议。

3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好个人财物。甲方应及时支付乙方应得而未支付的款项。

4.合同终止后，如双方有未了事宜或纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可通过诉讼解决。但双方应尽量避免诉讼方式解决纠纷。

5.本合同未尽事宜或条款与法律、法规不符时，应按中华人民共和国有关法律、法规的规定执行。

6.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

7.双方约定的其他事项：XXXXXX。

篇2

发包人（甲方）：XXX，电话：XXX-XXXX-XXXX，地址：XXXXXXXXX。

承包人（乙方）：XXX，电话：XXX-XXXX-XXXX，地址：XXXXXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就班组承包二次结构模板工程事宜，经协商一致，签订本协议。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXXXXX

2.工程地点：XXXXXXXXX

3.承包范围：XXXXXXXXX

4.承包方式：包工包料

二、工期

1.乙方接到甲方通知后组织人员进场，工期为XX天。

2.乙方在接到施工任务后，必须按照甲方要求的工期按时完成，若因乙方原因造成工期延误，甲方有权终止协议，由此造成的损失由乙方承担。

三、质量标准

1.乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保工程质量达到合格标准。

2.在施工过程中，乙方要加强质量控制，确保每个工序都符合质量要求。甲方将定期组织质量检查，对达不到质量标准的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。

3.乙方要建立健全质量管理体系，明确各级人员的质量责任，确保工程质量得到有效控制。

四