建设工程设计合同通用模板8篇.docx

建设工程设计合同通用模板8篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，传真：XXXX，联系人：XXXX。

乙方（设计人）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，传真：XXXX，联系人：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就本建设工程的design达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.设计内容：根据甲方提供的设计要求，乙方需完成以下设计任务：

（1）总体规划设计；

（2）详细规划设计；

（3）施工图纸设计；

（4）其他相关设计。

二、设计费用及支付方式

1.设计费用：本次设计费用总额为人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。该费用包括设计人员的工资、差旅费、通讯费、培训费及其他相关费用。

2.支付方式：甲方应按下述方式向乙方支付设计费用：

（1）合同签订后，甲方应支付设计费用总额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。

（2）设计完成后，甲方应支付剩余的设计费用，即人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。

3.乙方应在收到设计费用后向甲方提供正式的发票。

三、设计时间要求

1.乙方应在合同签订后XX个工作日内开始设计，并在XX个工作日内完成设计任务。如因甲方原因造成设计时间延误，乙方不承担任何责任。

2.甲方应在设计过程中提供必要的设计资料和反馈意见，以便乙方更好地完成设计任务。

四、设计成果要求

1.乙方应确保设计成果符合甲方的设计要求和国家相关法规。如因乙方原因造成设计成果不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方应在收到设计成果后XX个工作日内进行验收，并签署验收意见。如甲方在规定时间内未签署验收意见，则视为验收合格。

3.乙方应对设计成果进行必要的修改和调整，以确保其符合甲方的最终要求。

五、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.如因甲方原因造成设计时间延误或设计成果不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。具体赔偿金额应根据实际情况由双方协商确定。

2.如因乙方原因造成设计时间延误或设计成果不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。具体赔偿金额应根据实际情况由双方协商确定。但赔偿金额最高不超过合同总金额的XX%。

3.双方应本着友好协商的原则解决违约问题。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、合同生效与终止条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权终止合同并要求对方承担相应的违约责任。

2.合同终止时，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。但合同终止不影响合同中关于结算和清理条款的效力。

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

项目名称：XXXX工程

委托单位：XXXX公司

设计单位：XXXX设计研究院

签订日期：XXXX年XX月XX日

一、工程概况

本工程位于XXXX，占地面积XXXX平方米，总建筑面积XXXX平方米，预计投资金额XXXX元。项目包括多个单体建筑，设计过程中需考虑地形、地貌、地质、环境等多种因素。

二、委托内容

委托单位委托设计单位承担本工程的设计任务。设计范围包括但不限于：

1.建筑设计：包括建筑外观、结构、设备、电气等方面的设计。

2.结构设计：主要进行建筑主体结构、地基基础、梁板柱等结构部件的设计。

3.机电设备设计：包括给水、排水、通风、空调等机电设备的选型与布局设计。

4.电气设计：主要进行建筑电气系统的设计与布局，包括强电与弱电系统。

5.室外工程设计：包括道路、绿化、照明等室外配套设施的设计。

三、设计要求

1.设计单位需按照委托单位的要求和工程实际情况，提供科学合理的设计方案。

2.设计过程中需充分考虑安全性、实用性、美观性等方面，确保工程质量。

3.设计单位需与委托单位紧密配合，及时沟通设计过程中的问题，确保设计进度。

4.设计完成后，设计单位需提交完整的设计图纸、计算书等相关资料，并配合委托单位进行后续施工工作。

四、设计进度

设计单位需按照以下时间节点完成设计任务：

1.初