统一的总承包标准合同范本5篇.docxVIP

统一的总承包标准合同范本5篇

篇1

发包方：[公司名称]

承包方：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条双方权利和义务

1.发包方负责提供必要的施工图纸和文件资料，并确保其准确性和完整性。同时，发包方有权对承包方的施工质量和进度进行监督。

2.承包方负责按照施工图纸和文件要求进行施工，确保施工质量和进度。同时，承包方有权要求发包方提供必要的支持和协助。

3.在施工过程中，如遇到重大技术问题或设计变更，承包方应及时与发包方沟通，共同协商解决。

4.双方应共同遵守合同条款，确保施工顺利进行。如一方违约，应承担相应的违约责任。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：[工程价款]

2.支付方式：[支付方式]

第四条竣工验收及质量保修

1.竣工验收：工程完成后，承包方应组织人员进行竣工验收，确保工程质量符合合同约定。发包方应在收到竣工验收申请后及时进行验收，并提出验收意见。

2.质量保修：工程交付使用后，承包方应提供一定期限的质量保修服务。在保修期内，如因施工原因造成工程质量问题或故障，承包方应及时进行修复或重做。

第五条违约责任及争议解决

1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约程度及给对方造成的实际损失进行确定。

2.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼方式解决。仲裁机构或法院应根据合同条款及法律法规进行裁决。

第六条合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，确保施工顺利进行。

2.合同终止：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致的，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。但如因承包方原因导致合同终止的，承包方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

发包方（签字/盖章）：[公司名称]

承包方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：[合同生效日期]

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程承包方式：[工程承包方式]

二、合同条款

1.词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条款所赋予的涵义：

1.1“发包方（简称甲方）”：指与承包方签订合同的单位或个人。

1.2“承包方（简称乙方）”：指与发包方签订合同的单位或个人。

1.3“项目经理”：指承包方指定的负责施工管理的负责人。

1.4“设计单位”：指承担工程设计任务的单位。

1.5“监理单位”：指承担工程监理任务的单位。

1.6“设计单位负责人”、“监理单位负责人”：分别指设计单位和监理单位的负责人。

1.7“工程”：指乙方按合同约定进行建设的永久工程和（或）临时工程。

1.8“建设单位”：指对工程建设投资、质量、安全、进度等方面进行全面负责的单位。

1.9“施工工期”：指乙方按合同约定在正常使用条件下完成全部工程施工内容的期限。其中“正式开工日期”是指乙方接到发包方的开工通知或主要进场材料、机械和施工人员进场准备就绪并报告发包方后，经发包方批准的日期；“实际竣工日期”是指工程按合同约定进行验收并签署验收证书的日期。

1.10“施工质量”：指工程施工满足设计要求和合同约定的质量指标。施工质量验收规范按《工程施工质量验收规范》系列标准执行。因施工质量的责任问题而引起的费用，均由乙方承担。

1.11“施工成本”：指乙方