自住用房承建合同8篇.docxVIP

自住用房承建合同8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本自住用房承建工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：_________

3.承包范围：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

三、合同价款

1.本工程合同价款为人民币（大写）_________元（￥_________元）。具体金额以双方协商为准。

2.支付方式：_________

四、质量标准和要求

1.乙方承建的自住用房工程，必须严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的有关质量标准和规范进行施工，并接受甲方派驻工地代表的质量监督。

2.乙方在工程完工后，必须按照甲方要求进行自检，并提供详细的施工记录及质量检查资料，保证工程质量。

3.甲方在验收过程中，如果发现质量问题或隐患，乙方应无条件返修。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应给予相应的赔偿。

五、安全施工和文明施工

1.乙方在施工中必须严格执行安全施工规范，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全。如因乙方安全措施不当或不文明施工造成的一切后果，由乙方承担。

2.乙方应严格遵守消防安全规定，确保施工现场的消防安全。甲方有权对乙方的不安全施工行为进行监督，并要求乙方整改。

六、竣工验收与结算

1.竣工验收：工程完工后，乙方应按规定进行自检，并提供详细的施工记录及质量检查资料。甲方在接到乙方的竣工验收申请后，组织有关人员对工程进行竣工验收。验收合格后，双方进行工程移交。验收不合格或未经验收擅自投入使用的工程，由此造成的损失由乙方承担。

2.工程结算：竣工验收合格后，乙方应向甲方提供完整的结算资料。甲方在接到结算资料后，应在约定时间内完成结算审核工作。结算审核完成后，双方进行结算支付。如因乙方提供的结算资料不完整或不合格导致结算无法按时完成，由此造成的损失由乙方承担。

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。违约金的具体数额和支付方式由双方协商确定。

2.赔偿损失：如因乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应给予相应的赔偿。赔偿数额以双方协商为准。

八、争议解决方式

1.协商和解：在履行合同过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商和解是解决争议最直接、最快捷的方式。

2.调解：如果协商和解无法解决问题，双方可以向调解机构申请调解。调解机构可以是双方认可的第三方机构或个人。调解成功后，双方应遵守调解协议的内容。

3.仲裁：如果调解也无法解决问题，双方可以向仲裁机构申请仲裁。仲裁机构会对争议进行审理并作出裁决。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。如一方不履行裁决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。

4.诉讼：如果仲裁结果仍无法让双方满意，双方可以向人民法院提起诉讼。诉讼过程中需要提交相关证据和材料，并按照法定程序进行审理。判决结果出来后，败诉方应履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。在争议解决过程中，双方应积极配合并提供必要的证据和材料支持仲裁或诉讼程序顺利进行。同时，双方也应尊重仲裁或诉讼结果并履行相应的义务和责任。

篇2

甲方（发包人）：__________

乙方（承包人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承建乙方自住用房事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

二、工期及进度

1.乙方自住用房的施工期为______个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应确保施工期间水、电、路等基础设施的畅通，并承担施工期间因自身原因造成的停工、窝工等损失。

3.甲方应按时向乙方提交施工进度计划，并严格按照施工进度计划施工，确保工期和质量。

三、质量与验收

1.甲方应确保施工质量符合相关标准和要求，并承担施工期间因自身原因造成的质量问题。

2.乙方应在施工前向甲方提供详细的施工图纸